史微微律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

工程结算价超过中标价原因有哪些?

  工程结算价超过中标价原因有哪些?
  
  一、工程结算价超过中标价原因
  
  1、招标时人为降低招标控制价。如项目暂定价低于市场价计入招标控制价,结算时按签证价调整,导致结算价超出中标合同价。
  
  2、工程定位模糊或图纸设计深度不够,导致施工期间工程变更,为施工单位增加造价创造条件。
  
  3、目前建设市场竞争激烈,施工单位为了中标,多采用不平衡报价,中标后,为了利润的最大化,施工单位千方百计变更施工内容,达到提高结算价的目的。
  
  4、一些现场监理的素质不高,在造价控制方面不作为,甚至被有经验的施工单位蒙蔽或直接与施工单位联手弄虚作假。
  
  5、近几年建设市场人工价格飞涨,材料价格波动大,本着风险互担的原则,结算价超合同价现象也难以避免。
  
  二、工程结算价超过中标价对策
  
  审计认为,材料价格波动及人工工资上涨属正常市场因素,双方应合理分担。其他导致结算造价增加的均为人为可控因素,应尽量避免。
  
  一、要重视项目前期工作。大至整个项目的规模,小至每个部位的详细设计,在招投标以前都应该进行明确;
  
  2、要及时完成政策处理工作。既可以保证按照计划工期开展建设,又可以避免施工单位的索赔;
  
  3、加强招标代理和监理机构管理,充分发挥各自的专业优势,协助做好费用控制;
  
  4、严格执行《国有资金投资项目工程变更管理规定》,对工程变更进行规范化管理。
  
  
总结:工程结算价超过中标价原因有哪些?一、工程结算价超过中标价原因1、招标时人为降低招标控制价。如项目暂定价低于市场价计入招标控制价,结算时按签证价...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
史微微律师

副主任 主办律师 执业5年

19850716853

#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...More>>

·离婚时探视权口头协议有用吗?
      离婚时探视权口头协议有用吗?当然有效果离婚后,不直接抚养子女的父或母,有探望子女的权利,另一方有协助的义务。行使探望权利的方式、时间由当事人协议;协议不成时,由人民法院判决。《婚姻......


·发生工伤,双方私下签订协议,协议是否有效
      法律规定“劳动者与用人单位就解除或者终止劳动合同办理相关手续、支付工资报酬、加班费、经济补偿或者赔偿金等达成的协议,不违反法律、行政法规的强制性规定,且不存在欺诈、胁迫或者乘人之危......


·建设用地征地程序是怎样的?
      建设用地征地程序是怎样的?在现实生活中,国家征用的土地多为农村用地,但征用建设用地的情形也是十分常见的,征用不同用途的土地的征地流程是不一样的,但都是根据相关法律的规定制定的征地......


·对交通事故责任认定书不服怎么办
      对交通事故责任认定书不服怎么办根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第27条、第28条分别规定了两种可以申请重新鉴定的情形:1、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有......


·夫妻离婚起诉前要调解吗?
      现如今有不少夫妻都是选择通过诉讼方式离婚的,但此时也有一个问题,那就是夫妻离婚起诉前要调解吗?因为,很多人发现一些起诉离婚的夫妻最终是被调解离婚的。对于,这个问题,我们整理了相关资......


·员工哺乳期间被辞退有补偿吗
      员工哺乳期间被辞退有补偿吗一、公司缩小规模辞退员工怎么赔偿员工哺乳期间被辞退是有补偿的,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不......


工程结算价超过中标价原因有哪些?
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

史微微律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:19850716853