史微微律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

总则

  总则
  
  为了提高建设工程监理水平,规范建设工程监理行为,编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 实施建设工程监理前,监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同,合同中应包括监理单位对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。
  
  二、术语
  
  项目监理机构 监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。
  
  监理工程师 取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。
  
  总监理工程师 由监理单位法定代表人书面授权,全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。
  
  总监理工程师代表 经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。
  
  专业监理工程师 根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令,负责实施某一专业或某一方面的监理工作,具有相应监理文件签发权的监理工程师。
  
  监理员 经过监理业务培训,具有同类工程相关专业知识,从事具体监理工作的监理人员。
  
  监理规划 在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准,用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
  
  监理实施细则 根据监理规划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
  
  工地例会 由项目监理机构主持的,在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的、由有关单位参加的会议。
  
  工程变更 在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。
  
  工程计量 根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定,项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。见证 由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。
  
  旁站 在关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进行的监督活动。
  
  巡视 监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。
  
  平行检验 项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。
  
  设备监造 监理单位依据委托监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动。
  
  费用索赔 根据承包合同的约定,合同一方因另一方原因造成本方经济损失,通过监理工程师向对方索取费用的活动。
  
  临时延期批准 当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件,总监理工程师所作出暂时延长合同工期的批准。
  
  延期批准 当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件,总监理工程师所作出的最终延长合同工期的批准。
  
  首先我们要告诉您建设工程监理条例规范的第一章内容就是明确了为什么要进行监理行为。其次就是在第二张,包括一些术语的概念问题。比如说监理工程师这个概念以及平行的检验和设备的监造。
  
  
总结:总则为了提高建设工程监理水平,规范建设工程监理行为,编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。实施建设...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
史微微律师

副主任 主办律师 执业5年

19850716853

#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...More>>

·法律规定怎样计算残疾赔偿金?
      法律规定怎样计算残疾赔偿金?一、法律规定怎样计算残疾赔偿金?按照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十五条规定”残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度......


·后履行抗辩权的适用条件是什么?
      后履行抗辩权的适用条件是什么?后履行抗辩权一般在双务合同中比较常见,在双务合同中如果应该先履行的一方没有履行或者履行的不适当,那么到了对方履行期限的时候,对方当事人就有不履行或者......


·打架能判缓刑吗
      打架斗殴是在社会上经常发生的事情,对于打架斗殴的处罚是否能够判处缓刑,首先就要看具体的处罚是否符合判处缓刑的条件。在判处缓刑的条件中的第一个要求就是,必须是在判处了拘役或是三年以下......


·公司合同到期没续签后果是什么?
      公司合同到期没续签后果是什么?职业生活中,法律为了保障劳动双方的权利与义务,要求员工与公司必须依法签订劳动合同。劳动合同有一定的期限,仍与公司有劳动关系,公司合同到期没续签后果是......


·劳动争议仲裁审理期限是多久?
      劳动争议仲裁审理期限是多久?一、劳动争议仲裁时效1、劳动争议仲裁时效,是指当事人因劳动争议纠纷要求保护其合法权利,必须在法定的期限内向劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请,否则,法律规定......


·拾得遗失物具有遗失物所有权吗
      拾得遗失物具有遗失物所有权吗中华民族具有很多的优良品德,拾金不昧就是其中的一种。我们一般都会对自己的私有物品保存好,但是有的时候会因为自己的疏忽或者他人的偷盗使得自己的物品遗失。如......


总则
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

史微微律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:19850716853