合同违约赔偿协议书范本
合同违约赔偿协议书范本合同违约赔偿协议书范本甲方(出卖人):_____都城物业发展有限公司乙方(买受人)_____劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主鉴于:1、_____年 月 日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号: ),乙方购买_____劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币 元。2、甲方应于_____年10月31日前向乙方交付商品房。3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自2008年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至20XX年5月19日。5、乙方已于_____年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。6、自_____年11月1日起至2008年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元,于2008年 月 日前以现金方式一次付清。二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。四、本协议自双方签字盖章之日起生效。五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。甲方:________ 乙方:________________ 年________ 月________ 日合同违约赔偿协议书主要是作为双方已经就违约赔偿达成合意的证据,以避免今后产生不必要的纠纷。相信您在阅读了我们提供的合同违约赔偿协议书范本后,都知道合同违约赔偿协议书应该怎么写吧。若您还有其他的法律问题,您可以咨询辽阳律师。
总结:合同违约赔偿协议书范本合同违约赔偿协议书范本甲方(出卖人):_____都城物业发展有限公司乙方(买受人)_____劲松路甲1号松华园小区单元房业主鉴于:...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...
More>>
·2023诉讼参与人包括哪些
诉讼参与人包括哪些以下人员是承担诉讼职能的诉讼参与人:1、刑诉诉讼参与人包括:当事人(被害人、自诉人,犯罪嫌疑人、被告人,附带民事诉讼的原告和被告)和其他诉讼参与人(法定代理人、诉讼代......
·想要离婚保住自己的财产不受损失该怎么做
想要离婚保住自己的财产不受损失该怎么做第一,你要看对方有没有虚构债务,如果怀疑对方虚构债务的,你可以列出提问要点,与债权人对质,对质的要注意问以下这几个方面的内容:1)询问细节问题......
·反担保方式具体包括什么
反担保方式具体包括什么说到反担保,可能大多数的人都不是很了解。其实这就是对本身已经存在的担保,再次提供担保的行为。与担保一样,反担保也是有具体方式的。那么反担保方式具体包括什么呢?......
·农村继承的宅基地还能修房吗
农村继承的宅基地还能修房吗之前农村盖房子相对来说是很随意的,但是现在不一样,宅基地确权之后,农村的房屋管理有了明确的管理制度,所以现在在农村不论是新建房屋还是翻建,都要经过审批,被......
·盗墓未遂判多少年
有一些碌碌无为的人,没有什么技能,没办法在这个社会上生存,就想靠着盗墓为生,也不排除某些人是在别人的怂恿下,想要发一笔横财,所以参与了盗墓。那么盗墓的罪多大,要判多少年呢?盗墓量刑......
·办理用工登记
办理用工登记1、到劳动保障政务大厅一楼一号窗口,领取《单位用工登记表》,办理用工等级的开户。2、如果想办理招聘,需要办理招聘手续:(1)条件:在工商部门注册的用人单位(2)材料准备......
合同违约赔偿协议书范本
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com
|