工程赶工费如何计算
一、工程赶工费如何计算
1、先要分清赶工期是谁提出的,如是业主提出的,那就要支付赶工费;
2、看看施工组织设计的计划工期是多少日历天,再结合实际完成工期是多少日历天,如实际工期比计划工期缩短20%,应支付赶工费。
其主要包括:工人夜餐费、照明费、照明设备及灯具摊销、夜间施工工效降低、模板及支撑材料超用摊销和运输费。
二、工程赶工费的分类
1、合同工期压缩导致的赶工
招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定,如果要求的工期比规定的工期定额缩短20%以上(含20%)的,应计算赶工措施费。赶工措施费如何计取应在招标文件中明确。由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时,计取赶工措施费的须扣除,同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失。其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确。一些体育比赛场馆项目要求在预定的比赛日期前交工,一些教学楼项目要求必须在规定的开学日前完成的,由此就产生了赶工措施费问题。
2、非施工方原因导致工期延误的赶工
施工过程中,因合同约定的非施工单位原因导致工程延期,而发包方又要求该项工程必须在施工合同约定的日期前完工的,这些情况主要有:
发包人未能按合同约定的时间提供施工图纸以及组织图纸会审和设计交底,或因设计错误,影响工程施工的正常进行。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·户主不分征地补偿款吗?
户主不分征地补偿款吗?为了配合快速发展的经济需要,我国各大中小城市都在进行改革,改革建设中对老旧建筑的拆迁、对农村土地的征集都显的尤为重要。......
·酒后打人怎么处罚
俗话说得好,小喝怡情,大喝伤身。许多人在喝了酒之后,大脑就会失去了平时的清醒的状态,对于事物的一个判断也是处于一个不清醒的状态,因此在许多人......
·房屋抵押贷款的流程是什么?
房屋抵押贷款的流程是什么一、房屋抵押贷款的流程是什么房屋抵押贷款的流程不是很复杂,但是也需要一定的时间,按照银行的规定,房屋抵押贷款的流......
·没领结婚证抚养费谁出?
没领结婚证抚养费谁出?1、没有办理结婚证,就不是法律上的婚姻关系;2、所生孩子应当受法律保护,一方抚养孩子,另一方支付抚养费;不直接抚养子女的一......
·被交警扣车了去取车不需要交停车费
被交警扣车了去取车不需要交停车费。对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的,可以指出违法行为,并予以口头警告、令其立即驶离......
·一、离婚财产纠纷再审申请书范本是怎样的?
一、离婚财产纠纷再审申请书范本是怎样的?离婚财产纠纷再审申请书再审申请人(原审诉讼地位):(是自然人的,应写明姓名、性别、年龄、民族、住所、......
·在工作时内在工地出车祸算不算工伤
在工作时内在工地出车祸算不算工伤一、在工作时内在工地出车祸算不算工伤?出车祸的原因符合法定条件的可以按照工伤处理,依据《工伤保险条例》第十......
·成立犯罪未遂应如何处罚
成立犯罪未遂应如何处罚一、成立犯罪未遂应如何处罚犯罪未遂是指犯罪分子已经着手实行犯罪,由于其意志以外的原因而未得逞的是为犯罪未遂。对于未......
·醉酒驾驶撞死人判什么刑?
醉酒驾驶撞死人,构成交通肇事罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。《刑法》......
·如何应对诉讼时效届满?
如何应对诉讼时效届满?我国《民法通则》对债务清偿规定了诉讼时效。如果未能在诉讼时效期间内行使权利,债权人就不能向人民法院主张权利,否则,将承担......