史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

山东省建筑工程施工许可证管理试行办法有哪些?

山东省建筑工程施工许可证管理试行办法有哪些?
  
  第一条 为规范建筑市场,加强对建筑工程的监督管理,确保工程建设的顺利进行,根据《
  
  中华人民共和国建筑法》和《山东省建筑市场管理条例》等有关规定,结合本省实际,制定本办法。
  
  第二条 凡在本省行政区域内投资的新建、扩建、改建以及技改等建筑工程,建设单位均应向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。国家法律、法规另有规定的,从其规定。
  
  第三条 建筑工程施工许可制度是指建设行政主管部门根据建设单位的申请,依法对建筑工程是否具备施工条件进行审查,对符合条件者准许其开始施工并颁发施工许可证的一种制度。
  
  第四条 申请领取施工许可证,应当具备下列条件:
  
  (一)已经办理该建筑工程用地批准手续;
  
  (二)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;
  
  (三)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;
  
  (四)已经确定建筑施工企业;
  
  (五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;
  
  (六)有保证工程质量和安全的具体措施;
  
  (七)建设资金已经落实;
  
  (八)法律、行政法规规定的其他条件。
  
  第五条 办理施工许可证手续,应提供下列证明资料:
  
  (一)国有固定资产投资建设项目列入年度投资计划、其他建设项目批准立项的文件材料;
  
  (二)建设工程项目报建证;
  
  (三)拆迁进度满足施工要求的协议书;
  
  (四)建设用地规划许可证和建设工程规划许可证;
  
  (五)工程建设施工合同及应当实行监理的建筑工程的监理合同;
  
  (六)资信证明;
  
  (七)法律、法规规定的其他资料。
  
  第六条 施工许可审批程序
  
  (一)建设单位到当地建设行政主管部门领取《山东省建筑工程施工许可申请表》,并按要求的内容填写;
  
  (二)将填写后的《山东省建筑工程施工许可申请表》和应提供的资料一并报送当地建设行政主管部门;
  
  (三)建设行政主管部门收到申请后,按本办法第四条、第五条规定的内容进行审查,并在十五日内审查完毕,对符合条件的建设单位颁发施工许可证。
  
  第七条 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
  
  第八条 在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自终止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
  
  建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
  
  第九条 各级建设行政主管部门应加强施工许可证发放后的监督检查和跟踪管理。对违反本办法规定,未领取施工许可证而擅自开工的建设单位,由建设行政主管部门依法进行处罚。
  
  第十条 省人民政府建设行政主管部门负责全省施工许可制度实施的统一监督、管理工作。
  
  各市、地人民政府建设行政主管部门应当将实施施工许可情况每半年向省建设行政主管部门报告备案。
  
  第十一条 《山东省建筑工程施工许可申请表》、《山东省建筑工程施工许可证》,由省建设行政主管部门统一印制。
  
  第十二条 本办法自发布之日起施行。山东省建设委员会鲁建综发[1996]32号文《关于简化工程建设项目开工报告审批手续的规定》同时停止执行。
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·法律援助律师申请条件有哪些
      法律援助律师申请条件有哪些一、申请法侓援助的条件有哪些??《法律援助条例》规定个人申请法律援助需要具备的条件:1、有充分理由证明为保障......


·假结婚买房离婚怎么判
      假结婚买房离婚怎么判根据我国现有法律的规定,夫妻任何一方在婚姻关系存续期间所购置的财产如无特别约定均为夫妻共同财产。也就是说,一方以“假......


·抢方向盘缓刑可以适用吗?
      一、抢方向盘缓刑可以适用吗?抢方向盘涉嫌危害公共安全罪,不适用于缓刑,处三年以上十年以下有期徒刑。放火、决水、爆炸、投毒或者以其他危险方法......


·土地出让金的征收标准的规定是什么?
      土地出让金的征收标准的规定是什么?土地出让金的征收标准的规定是:1、有实际成交价的,且不低于所在级别基准地价平均标准的按成交价不低于40%的标准计......


·交通事故必须上法院吗
      现实生活中,我们看到很多当事人在处理交通事故的时候都是向有管辖权的法院起诉的,因此有的人就形成了固定思维,认为交通事故必须上法院才能进行处理......


·我们去到一个新的用人单位工作
      我们去到一个新的用人单位工作,都会有一个试用期,试用期是一个员工与用人单位相互考察的过程。那么如果在试用期期间,用人单位开除了员工,员工会有......


·公路工程质量自检流程有哪些
      公路工程质量自检流程有哪些?一个城市道路的建设不仅关乎到以后这个城市的经济发展,还对人们的出行安全起到了很大的作用,但是一般公路的建设之后都......


·起诉离婚一般要多久开庭
      根据我国现行婚姻法的规定,夫妻双方在结婚后,若感情劈裂,是可以自主选择是否离婚。在欲办理离婚手续时,可以通过协议或者是诉讼的方式,但就司法实......


·适用著作权法保护的作品是哪些
      适用著作权法保护的作品是哪些一、适用著作权法保护的作品是哪些受著作权保护的作品主要有以下几类:1、文字作品:小说、散文、杂文、诗歌、剧......


·惩罚性赔偿竞合是什么?
      惩罚性赔偿竞合是什么?惩罚性赔偿竞合是由补偿性赔偿部分加惩罚性赔偿部分组成,因此,它除具有一般赔偿损失的功能外,还有着自己独特的功能。主要体现......


·开发商迟延交房可以怎么处理(一)要求开发商承担违
      开发商迟延交房可以怎么处理(一)要求开发商承担违约责任支付违约金或者赔偿金按照《合同法》以及《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询