史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

建筑施工合同协议书相关内容

在写合同的开头部分需要注明合同的编号、发包方、发包方的法定的代表人以及承包方和承包方的法定代表人,之后要写明依据哪些法律法规,一般都是按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》相关的法律、法规的规定,还需要明确发包方与承包方两者在工程施工过程中的相关的权利和义务,最好写上是经过了甲乙双方充分的协商,来签订本合同,甲乙双方共同遵守。建筑施工合同的具体的一些内容:第一条,就是解释合同的优先顺序,是先本合同,然后在是合同的附件;第二条,就要指出图纸和文件的管理和提供,图纸是工程师负责保管,可以免费提供两套复印件给承包方,如果需要更多,就自己承担相应的费用。承包方在工程师没有同意的情况是不可以将图纸和其他的文件给第三方,除非执行合同上有需要才可以。承包方还需要按照合同规定提供的图纸或者是其他文件的四套复印件交给工程师,其他要是不能复制成相同规格的资料也要上交一套能够复制的副本给工程师。此外,上面提到的相关的图纸还需要留一套复印件给承包方,让承包商保留在现场,工程师或者是任何由工程师以书面的形式授权的其他人员都可以进行检查和使用。第三条,注明工程的名称、国家或者是相关部门批准投资的文件号、工程的相关项目的文件号、以及建筑许可的文件号等等相关的文件号。还要注明工程的编号、工程的地点。工程的范围以及工程承包的相关方式。是承包方包工以及全部材料还是包工和部分材料,又或者是承包方包工,发包方包全部的材料这些都要明确的约定。第四条,在工程期限上的约定。包含了开工和竣工两个方面。在开工方面。要明确的约定工程的工期,写明是从哪年那天至哪年哪天,还需要约定在开工前多少天,承包方会以书面的方式发出开工通知。需要约定特殊情况可以延迟工期:1、因为不能提供施工场地的、或者是水、电源道路没有接通的,从而影响进场施工的。2、发包方负责供应的材料不能够提供施工的需要的,验收时需要维修而影响了进度的;3、施工的过程中因为停电、停水八个小时以上或者是间断性的停水、停电超过三天,每次超过四个小时,从而影响正常施工的;4、不是因为承包方的原因,是因为监理签证不及时导致施工受影响的。5、没有按照合同的相关的规定拨付预付款和工程进度款的;6、其他的不是人为的因素引起的延误了工期的。竣工方面。7、承包方要按照约定的竣工的时间或者是工程师要顺延的时间完成施工。8、因为承包方的原因没有完成,就要承担违约责任。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·离婚给小孩抚养费国家标准是多少
      离婚除了夫妻双方解决好自己的问题,如果有孩子的还需要解决好孩子的抚养费的问题,为给夫妻双方一个公平的标准,国家也对抚养费的支付规定了国家标准......


·商业车险生效时间是什么?
      商业车险生效时间是什么时候开始?根据《保险法》第十三条的规定:“投保人提出保险要求,经保险人同意承保,保险合同成立。保险人应当及时向投保人签......


·同居有小孩后能否要抚养费?
      同居有小孩后能否要抚养费?非婚生子女与婚生子女一样受法律保护,不直接抚养的一方应当支付抚养费,具体数额可以协商,协商不成由法院判决。1、子女抚......


·公司注册资本可以使用吗?如何合法使用?
      公司注册资本可以使用吗?如何合法使用?公司注册资本是公司的启动资金,很多人并不太了解公司注册资本的使用要求和使用限制。那么到底公司注册资本可以......


·申请国家赔偿钱是否要缴税
      一、申请国家赔偿钱是否要缴税?对赔偿请求人取得的赔偿金不予征税。赔偿金不征税原则,是指受害人从赔偿义务机关那里获得的赔偿金无须向税务机关缴......


·根据道路交通安全法等相关法律及最高人民法院司法解释的规定
      根据道路交通安全法等相关法律及最高人民法院司法解释的规定,首先由交警部门进行事故责任认定。由交强险承保的保险公司在第三者责任限额内赔偿,超额......


·强奸罪能判几年
      强奸罪能判几年强奸罪判多少年需要看具体情况。以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以......


·医疗过错律师费是多少
      医疗过错律师费是多少?诉讼费是多少?一、对于医疗过错案件律师的收费情况(一)咨询:咨询每件200-500元。律师一旦接受正式委托,咨询费可折抵相应......


·著作权作者的认定方法是怎样的?
      著作权作者的认定方法是怎样的?著作权作者的认定方法是谁产生作品由谁享有著作权。著作权属于作者,是著作权归属的一般原则。在法律上,这里的作者既包......


·征地拆迁管理办法范文
      征地拆迁管理办法范文征地拆迁管理暂行办法第一章总则第一条为认真贯彻执行国家土地管理的法律和法规,依法、科学、合理地用好建设用地,规范工......


·重大误解撤销权时间是多久?
      重大误解撤销权时间是多久?人非圣贤孰能无过。每个人收自身的认知限制,经常会对一件事情及其后果有错误的判断,有些甚至是重大误解。法律上亦有重大......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询