再生塑料购销合同范文是怎样的?
再生塑料购销合同
合同编号:
合同签订地址:
甲方(需方):
乙方(供方):
依据《中华人民共和国合同法》、《产品质量法》等有关法律、法规,甲乙双方经友好协商,自愿订立本合同,以便共同遵守。
一、产品名称、型号规格、单位、数量及价格
产品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价、数量、总价详见本合同附件。
二、 产品交货方法及时间
1、交货时间:合同签订生效后,乙方于 年 月 日前将本合同产品发给甲方;
2、乙方将合同产品运输至甲方,交货地点为
3、运输方式:□快运 □铁路 □航空 □市内送货 □其他
三、付款方式及期限
甲方用以下第 项付款方式付出合同款项:
1、现款: 甲方于 200 年 月 日以 付款方式付出合同全额款项;
2、延期支票: 甲方以延期支票的形式支付全额款项,付款日期为 ;
3、延期付款: 甲方收到乙方所供货物后的 内付清全部合同款项;
4、乙方在收到甲方货款后,向甲方开具销售发票。
四、所有权
如甲方未能在合同约定的付款期限内履行完付款义务,货物的产权属于乙方,乙方有权将货物收回或要求甲方支付全部货款并承担违约责任。甲方需承担因违约给乙方造成的经济损失,包括但不仅限于支付违约金、货物收回费用和如果本合同完全履行给乙方带来的预期利润及其他相关费用。
五、验收期限及方式
1、甲方须在收到货物后 2 日内组织完成全部货物的验收。若货物抵达后的2日内无书面或传真向乙方提出质疑,则视为验收合格。
2、产品验收标准:根据原厂产品出厂标准要求和合同技术参数验收。
六、质量保证及售后服务
1、产品质量标准按照厂商出厂标准执行。
2、提供产品厂家标准服务与保修,免费提供电话技术支持和咨询,同时提供各种有偿服务。
3、 其他服务约定:
七、违约责任及纠纷处理
1、乙方因厂商、运输延误、运输灭失或不可抗力的原因不能及时交货的,应向甲方说明,甲方不得以此向乙方主张违约责任。如无说明,迟交货超过规定期限3天以上,应向甲方赔偿不能交货部分货款的0.1%,迟交货15天以上,甲乙双方可协商解除合同或由乙方继续履行供货义务,但需向甲方支付不能交货部分货款的1%;如无上述问题,甲方不能以任何理由退货。
2、甲方延迟付款1—5天,每天按迟付金额的0.1%计算违约金;5天以上按迟付金额的0.3%计算违约金。
3、供需合同一旦签定后,单方面解除合同的一方应支付对方合同金额的20%作为赔偿金。
4、甲方违反合同约定拒绝接货,或甲方在合同生效后中途退货,应当向乙方偿付退货部分货款20%的违约金。
5、本合同在执行过程中产生争议,双方应采取协商解决或由常州市工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,可依法向人民法院诉讼,双方当事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管辖。
八、不可抗力及风险转移
1、当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因(战争、火灾、洪水、台风、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同应在24小时内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,须在7日内向对方出具主管部门提供的不可抗力的原因不能履行合同的证明材料。在发生不可抗力的情况下,应允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据实际状况可部分或全部免于承担违约责任。
2、本合同中,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
3、货物的风险自甲方签收后转移至甲方。
九、附则与其它
1、本合同如有未尽事宜,须经双方协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
2、为缩短订货期,需方可用传真方式订立合同,传真件需加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签名,供方收到上述传真件后即加盖印章传给需方即合同成立,传真件及其复印件视为原件,具有同等法律效力。
3、本合同签名人员有权代表甲方,保证合同履行。如因甲方需要,该人员不能代表甲方,则甲方应立即书面通知乙方,如因甲方未立即通知乙方而给乙方造成损失或费用由甲方负担。
4、本合同一式二份,双方各执一份,甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后生效。
5、其它需说明的事宜:
甲方(需方)盖章: 乙方(供方)盖章:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
联系电话: 联系电话:
传真电话: 传真电话:
联系地址: 联系地址:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
在购销合同签订过程中,买卖双方应对所购买产品型号、规格、质量要求、数量、价格等有明确要求,切忌签订合同时约定模糊,这样在执行时也没有力度。以上就是我们为您提供的再生塑料购销合同范文,在实际业务中,签订合同应建立在事实的基础上,建议您在签订合同前,向专业律师进行咨询,以保障自己的合同权益能够得到保障。遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·被告以实际行为拒绝履行合同违约吗?
被告以实际行为拒绝履行合同违约吗?在合同履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的,叫做“预期违约”或“先期违约......
·夫妻的债务离婚后如何处理
夫妻的债务离婚后如何处理?夫妻的债务离婚后应该共同偿还。根据《中华人民共和国婚姻法》规定,离婚时,原为夫妻共同生活所欠的债务,应当共同偿还。共......
·新刑法终身监禁的适用条件有哪些
国家在不断地发展,法律也在不断地完善,我国《刑法修正案(九)》对刑法进行了部分的修改,其中对严重贪污腐败案件设立了终身监禁的刑法执行手段,它并......
·最新土地使用权规定是什么?
您现在知道最新土地使用权规定是什么吗,我们国家对于土地使用权规定有个新的规定,这个问题对于我们每个人是息息相关的,那我们知道里面的内容都有什......
·一、买房买小开发商不行吗?
一、买房买小开发商不行吗?买房买小开发商可以。买房时,市场上除了大的品牌开发商,还会存在着一些没名气的非品牌商开发的房子,这种房子往往价格也略......
·打架造成对方轻微伤的法律后果是什么?
人们都知道打架所造成的后果几乎都是得不偿失的,所以目前打架还是在小群体当中有个别人员会采用这种特别低级的方式,因为一句话不合就动手打架到最后......
·一、婚姻aa制离婚财产怎么分配?
一、婚姻aa制离婚财产怎么分配?婚姻aa制离婚时财产分配不需要分配,若是aa制夫妻想要分割财,应当由双方协定解决,一般按照AA制的协商进行分隔。同一......
·侵权商标使用证据认定是怎么进行的?
侵权商标使用证据认定是怎么进行的?商标侵权的证据可以从商标注册证、侵权产品样本、侵权造成的损失以及相关证明材料来进行认定的,具体情况下可以按照......
·第一百三十一条刑诉法规定了什么?
相信大多数人对我国法律法规中的刑法都是既敬畏又陌生,因为您都知道那些有犯罪行为的人才会用到这部法律。您对刑法陌生,自然也就对刑事诉讼法也很陌......
·有期徒刑罪犯的减刑起始和间隔时间是多少
一、有期徒刑罪犯的减刑起始和间隔时间是多少有期徒刑罪犯的减刑起始时间和间隔时间为:被判处五年以上有期徒刑的罪犯,一般在执行一年六个月以上方可......
·一、家庭装修欺诈应当给予双倍赔偿吗?
一、家庭装修欺诈应当给予双倍赔偿吗?从法律规定方面看消费者权益保护法第四十九条规定:“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求......