大理石购销合同样本是怎样的
一、大理石购销合同样本
大理石购销合同样本
供方单位:
需方单位:
1、质量商定标准:以城中花园一期工程、二期工程楼梯大理石制作安装为标准;
2、提交地点和方式:供方将货运至东台市城中花园三期工程施工现场;
3、运输办法及费用承担:一律由供方单位承担;
4、包装和包装物的供应与回收:均由供方单位自理;
5、合理损耗及计算方式:按实际平方实量实算;
6、验收标准与方式:以城中花园一期工程、二期工程为标准,建设单位、监理单位、质量监督站等有权部门验收认可为依据;
7、结算方式及期限:工程施工至总工作量的一半时预付工程款壹万元,2010年春节前付至总工程价款的60%、余款2010年6月30日前结清;
8、违约责任及解决的方式:先调解,若不成则由当地人民法院裁决;
9、本合同一式两份供需方各执一份;
10、本合同有效期限:本合同签定之日起即生效至结清所有工程款后自行失效。
11、 其他约定事项: /
二、大理石购销合同注意事项
(一)供方应负的经济责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的0.5%向需方偿付逾期交货的违约金并承担给需方造成的一切损失(包含但不限于业主对需方的罚款)。
2、供方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。需方如不需要,可以要求供方退款。由于退货所造成的损失,由供方承担。
3、产品交货及安装时间不符合同规定和需方要求时,每延期一天,供方应按逾期交货部分货款总值的0.5%向需方偿付逾期交货的违约金,并承担给甲方造成的全部损失。超过7天的,需方有权解除合同,并要求由乙方承担结算总价20%的违约金,同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。
4、因产品自身、安装质量原因造成验收不通过,乙方须无条件整改、调换直至符合甲方要求及验收通过,乙方拒不整改的,承担结算总价20%的违约金,同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。
5、乙方因自身原因致使无法继续履行合同的,甲方可要求乙方立即办理合同终止手续,甲方有权按乙方完成实际工程量以本合同约定的单价计算,并依完成工程量的70%支付给乙方,同时要求乙方赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。
(二)需方应负的经济责任
1、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按未付款总额部分的同期银行贷款利息给供方,作为延期罚金。
以上是我们为您整理出来的大理石购销合同样本,我们都知道平时在装修过程中我们会经常用到大理石,我们一定要注意大理石的质量等问题,在合同中我们一定要标明双方的责任,不要等到出现问题时,双方相互指责。如果你在购销大理石方面还有问题遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·私募基金是否必须托管?
私募基金是否必须托管?怎么托管?私募基金是一种面向特定群体的基金的类型,它一般收益还是比较可观的,但是它的风险是比较高的。因此,很多人在进行......
·公司法人换了之前合同还有效吗
公司法人换了之前合同还有效吗在生活中会因为公司发展方向和情况导致公司法人变更的现象出现,而在这期间,与该公司有生意往来并且存在合同期间的合......
·盗窃罪单处罚金最低是多少,处罚金依据是什么?
在对盗窃罪进行处罚的时候,此时除了会判处罪犯主刑外,往往还会有一些附加刑,就包括罚金和没收财产。而在盗窃罪犯罪比较轻微,社会危害性不大的情况......
·著作权许可的合同纠纷是怎么规定的
著作权许可的合同纠纷是怎么规定的著作权也是属于国家保护的知识产权当中的一种。不过如果著作权签订了许可合同以后,那么著作权就不是属于自己的私有......
·买房子交定金需要注意什么
买房子交定金需要注意什么1、交定金一定要签协议交定金时一定要和开发商签订定金协议或购房协议书,不能只在口头上承诺,交了就算交了定金了。如果没有......
·服装商标侵权索赔多少钱?
服装商标侵权索赔多少钱?依据我国商标法的规定,对服装品牌商标进行侵权的,侵权赔偿有不同的赔偿方式,如果有造成实际损失的,一般是按实际损失进行赔......
·劳动关系存续期如何认定
职工只要和用人单位之间存在实际用工关系以后,双方就算正式建立了劳动关系。建立劳动关系以后怎么确定职工和用人单位之间实际存续的劳动关系?对劳动关......
·如何认定走私普通货物物品罪
如何认定走私普通货物物品罪一、如何认定走私普通货物物品罪(一)罪与非罪的界限本罪属结果犯。依本法规定,本罪的起刑点为走私货物、物品偷逃应......
·医疗事故纠纷举证责任的分配?
医疗事故纠纷举证责任的分配?一、诉讼的事实依据在医疗行为引起的侵权诉讼中,人民法院要做出患者胜诉的判决,必须要确认下列事实存在:1、患者......
·什么是专门管辖?
它是指,专门法院之间、专门法院与普通法院之间对第一审刑案在受理范围上的分工权限。解决哪些刑案由哪些专门法院审判的问题。我国受理刑案的专门法院......
·家庭监护人信息应该怎么填写
家庭监护人信息应该怎么填写?家庭监护人信息应该按照实际情况填写,一般父母健在,就填父母。法律上监护人并没有区分为第一监护人、第二监护人,作为父......