史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

索赔函回复的范文?

索赔函回复的范文?合同一方如果违反合同或法律法规的规定,造成另一方的财产或精神损失,可以向违反合同一方提出赔偿或要求对方承担责任,此时出具的书面材料叫“索赔函”。那么,针对对方出具的索赔函,一般会进行回复,这叫“索赔回复函”。下面和我们一起学习一下索赔函回复的相关内容。索赔函回复主要是针对对方的索赔函的内容,按照己方的观点,逐项进行回复,包括理由和结论。可参考以下范文:《索赔回复函》以下属54#、55#楼在建桩基础工程施工阶段发生的四项单项索赔,同时处理则可以定义为一揽子索赔,甲乙双方应以法律法规及合同约定协商解决。承包单位提出索赔:1、土方开挖未提供详细管网分布图,造成承包商在施工作业区域内不能采取积极有效保护措施或无作业面致使停工。2、增加人防工程承包商已在进行桩基础工程量70%(8.25)后接到通知,至9月10日完成自搅拌砼浇灌后停止大面施工;后留两个班组(4人)于54#挖桩至10月14日下午完成商品砼浇灌,后期停工至11月5日下午铺路、着手土方外运。即大面停工时间段为9月10日至10月13日,10月15至11月4日。以上事实客观存在,我方认为承包商可提出工期索赔及合理适当的管理、器械租货投入费用索赔。业主提出反索赔:1、在桩基础施工过程中,由于承包商的质量行为造成桩成品砼标号等级降低,带来设计变更及工期滞后。2、开工后承包商不依据甲乙双方订立合同、不服从管理及时报送方案、进度计划、质量报表、测量成果及办理开工报告等,造成管理混乱。以上业主亦有理可依、有据可查,我方认为承包商应对以上事项作出必要解释并承担违约赔偿责任。北京XXXX有限责任公司200X年X月X日以上是我们为您提供的索赔函回复的范文,希望对您有所帮助。在实践中,您应该在回复函中,针对对方的索赔内容和依据一一进行回复,在回复中要注意有理有据,还可以提出自己的反索赔,也可以要求和对方再行商榷。如果您遇到合同纠纷,遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·诉讼离婚证据不足怎么办?
      诉讼离婚证据不足怎么办?一、诉讼离婚证据不足怎么办?离婚需要有证据证明离婚理由成立,如果没有足够证据,法院无法作出判决,只能驳回起诉。离......


·房子过户费用一般有哪些?
      房子过户费用一般有哪些?一、房子过户费用一般有哪些?房子过户费用一般包括营业税、附加税、契税、印花税、个人所得税等。房屋过户将是将权利的......


·断绝父子关系证明要求范本
      断绝父子关系证明要求范本一、父母子女关系分类根据我国《民法典》婚姻家庭编的规定,父母与亲生子女之间在法律上是不能断绝关系的。即使双方签订了断......


·春节疫情上班工资怎么算?
      春节疫情上班工资怎么算?1、属于法定休假日的为大年初一至初三(1月25日—27日),这3天如果加班,企业安排职工工作又不能安排补休的,按照不低于职工本......


·A本高速逆行扣12分怎么处理?
      一、A本高速逆行扣12分怎么处理应当参加满分学习考试和办理降级换证手续。1、驾驶证在一个记分周期内累积记分达到12分,驾驶人应当到公安交管部......


·超市摔倒骨折手术如何赔偿?
      超市摔倒骨折手术如何赔偿?有时候我们会在法制节目中看到这样的案例,一位消费者在使用超市卫生间的时候,因为地面湿滑,不慎摔倒导致骨折。这样的情......


·欠钱被起诉会后不还钱怎么办?
      欠钱被起诉会后不还钱怎么办?一、欠钱被起诉会后不还钱怎么办?债务人欠钱被起诉,债权人要是获得欠款诉讼的胜利,而对方当事人没有财产可供执行的......


·分公司可以自己名义签合同吗?
      分公司可以自己名义签合同吗?依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十二条的规定,依法登记的分公司属于“其他组织”。......


·一、出租人单方面提请解除租赁备案的情况有哪些?
      一、出租人单方面提请解除租赁备案的情况有哪些?1、出租人没有按照合同约定的时间交付租赁物,承租人可以解除合同。如果出租人将延误情况和租赁物预期......


·法律规定放弃代位权条款
      法律规定放弃代位权条款《合同法》第73条规定因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人......


·无症醉驾摩托车的法律后果是什么?
      无症醉驾摩托车的法律后果是什么?根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条,未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询