史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

房屋拆迁补偿协议书模板

房屋拆迁补偿协议书模板
  
  房屋拆迁补偿协议书模板
  
  拆迁人(以下简称甲方)_________单位名称:_________电话:_________法
  
  定代表人:_________职务:_________营业执照注册号:_________注册地:_________地址及邮编:_________
  
  委托代理人:_________姓名:_________电话:_________地址及邮编:_________
  
  被拆迁人(以下简称乙方)_________姓名(单位名称)_________电话:_________
  
  法定代表人:_________职务:_________【身份证号】【营业执照注册号】:_________地址及邮编:_________
  
  委托代理人:_________姓名:_________电话:_________地址及邮编:_________
  
  房屋承租人(使用人)(以下简称丙方)_________姓名(单位名称)_________电话:_________
  
  法定代表人:_________职务:_________【身份证号】【营业执照注册号】:_________地址及邮编:_________
  
  委托代理人:_________姓名:_________电话:_________地址及邮编:_________
  
  根据《城市房屋拆迁管理条例》及海南省有关城镇房屋拆迁的法规、规章等规定,甲方_________拆迁项目已经海南省建设厅和海南省发展与改革厅批准(琼建住房函[20_________]_________号文附件第_________项),已列入海南省20_________年度拆迁计划,并取得《海南省城镇房屋拆迁许可证》(_________拆许字第_________号),对乙方的房屋进行拆迁,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,甲、乙、丙_________方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房屋拆迁补偿安置达成如下协议:
  
  第一条 被拆除房屋基本情况
  
  (一)房屋所在地点,建筑面积_________平方米(其中有产权证的建筑面积_________平方米,房屋使用面积_________,房屋产权证号_________),房屋的用途_________,房屋的产权性质_________,房屋的结构_________,房屋的总楼层数 _________,房屋所在的楼层数_________.(二)房屋内部设施及装潢情况:_________(三)房屋的附属物及构筑物情况:_________(四)机械设备情况:_________(五)其他情况:_________
  
  第二条 乙方或丙方基本情况
  
  (一)被拆除房屋为住宅:
  
  1.乙方有正式户口_________人(其中常住人口_________人),分别是:
  
  序号 姓名 性别 年龄 与户主关系 身份证号码 01 02 03 04 05 06 07 2.丙方有正式户口_________人,分别:
  
  序号 姓名 性别 年龄 与户主关系 身份证号码 01 02 03 04 05 06 07
  
  (二)被拆除房屋是非住宅:
  
  1.乙方情况:_________ 2.丙方情况:_________
  
  第三条 房屋拆迁补偿选择第_________种方式:
  
  1.货币补偿;
  
  2.房屋产权调换;
  
  3.货币补偿与房屋产权调换相结合。
  
  第四条 货币补偿
  
  (一)货币补偿金额的确定选择第_________种方式:
  
  1.根据当事人共同推荐的房地产估价机构的估价结果确定;
  
  2.当事人约定的其他作价方式。
  
  (二)被拆迁房屋补偿金额(大写)人民币_________元整。
  
  1.房屋货币补偿金额。被拆迁房屋建筑面积_________平方米,按建筑面积每平方米_________元计价,小计_________元。
  
  2.土地使用权货币补偿金额。被拆迁房屋占地面积_________平方米,按占地面积每平方米_________元计价,小计_________元(若房屋货币补偿金额含土地使用权货币补偿,此项可不另行计算)
  
  3.房屋装潢作价方式:_________,补偿金额_________元(若房屋货币补偿金额含房屋装潢补偿,此项可不另行计算)
  
  4.房屋内的电话、有线电视、煤气、互联网等配套设施、设备的迁移费或者初装费,补偿金额_________元。
  
  5.附属物及构筑物补偿金额_________元。
  
  (三)补偿款由甲方于_________年_________月_________日前支付给乙方,支付方式:_________.(四)实行货币补偿的,甲方对丙方不再承担安置责任,由乙方对丙方进行安置。
  
  第五条 房屋产权调换补偿
  
  (一)甲方提供位于_________,结构为_________,用途为_________,房屋号_________,建筑面积_________平方米的【现房】【期房】【土地】。产权调换房屋的楼层、房号、土地的确定方法:_________.
  
  (二)产权调换的安置房屋应符合以下标准:
  
  1.甲方提供给乙方的安置房屋,应当符合国家质量安全标准;
  
  2.房屋内应当有以下设施:
  
  (1)_________;
  
  (2)_________;
  
  (3)_________;
  
  (4)_________;
  
  (5)_________. 3.房屋装饰与设施标准详见附件4. 4.新建房屋竣工后质量应经建设工程质量安全监督部门登记备案。
  
  5.甲方应协助乙方办理房屋所有权证书。
  
  (三)被拆迁的房屋及产权调换的安置房屋的价格均按本协议第四条第(一)(二)(三)款统一方式进行确定,并结清产权调换差价。
  
  (四)按被拆迁房屋与产权调换的安置房屋的价格结算产权调换差价。差价金额_________.(五)差价由_________方于_________年_________月_________日前向_________方支付;支付方式:_________.第六条 房屋产权调换的过渡安置(一)过渡方式按以下第_________方式确定。
  
  1.【乙方】【丙方】选择自行过渡安置;
  
  2.由甲方提供周转房过渡安置。
  
  (二)【乙方】【丙方】过渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
  
  (三)【乙方】【丙方】选择自行过渡安置的,甲方应当按本协议第七条的约定向【乙方】【丙方】支付临时安置补助费;【乙方】【丙方】选择由甲方提供周转房过渡安置的,其周转房的地址为_________,户型为_________,建筑面积_________平方米。
  
  (四)甲方保证【乙方】【丙方】在过渡期限内按本协议第五条规定进行安置。【乙方】【丙方】使用甲方提供的临时过渡周转房的,应当在得到安置房后_________日内腾出周转房。
  
  (五)【乙方】【丙方】在临时过渡期内,收到甲方安置通知(通知方式为_________)之日起3个月内,应到甲方办理安置手续;甲方应从发出安置通知后再支付【乙方】【丙方】三个月临时安置补助费;逾期不到甲方办理安置手续的,不再享受各种补助费或补偿费。
  
  第七条 房屋拆迁补助费(一)甲方按规定标准,支付【乙方】【丙方】搬迁补助费_________元,临时安置补助费_________元,提前搬家奖励费_________元;其他补助费_________元,共计人民币(大写)_________元整。
  
  (二)拆迁非住宅房屋,甲方按规定标准,支付【乙方】【丙方】设备搬迁和安装补助费_________元,因拆迁造成停产、停业损失补偿费 _________元,提前搬家奖励_________元;其他补助费_________元,共计人民币(大写)_________元整。
  
  (三)甲方应于_________年_________月_________日前,将房屋拆迁补助费支付给【乙方】【丙方】,支付方式:_________.第八条 【乙方】【丙方】在_________年_________月_________日前应将被拆迁房屋腾空,并交甲方拆除。
  
  第九条 【乙方】【丙方】的违章建筑及其附属设施应在_________年_________月_________日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方将依法实施拆除。
  
  第十条 逾期安置的违约责任。
  
  甲方应在本协议第六条第(二)项约定的临时过渡期期满前,保证【乙方】【丙方】按期回迁,逾期不能回迁的,甲方应在临时过渡期满_________天前通知【乙方】【丙方】,按下列约定处理:
  
  1.甲方应按本协议第七条约定的临时安置补助费的2倍向【乙方】【丙方】支付临时安置补助费。
  
  2.逾期_________个月内,甲方应按本协议第七条约定的停产、停业损失补偿费的_________%,向【乙方】【丙方】加付停产停业损失补偿费;逾期超过_________个月,甲方应按本协议第七条约定的停产、停业损失补偿费的_________%,向【乙方】【丙方】加付停产停业损失补偿费。
  
  3.逾期18个月的,【乙方】【乙方在征得丙方同意的情况下】有权要求重新选择货币补偿或另行选择安置房。
  
  4._________. 5._________.第十一条 特殊情况下安置逾期的处理如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
  
  (一)因不可抗力造成安置房屋建设延期的;
  
  (二)因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;
  
  (三)_________.出现上述情况,甲方应当在情况发生的_________天内通知乙方。
  
  因以上情况造成或安置延期时,逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处理:_________.第十二条 甲方关于安置房标准的违约责任。
  
  (一)甲方交付的安置房标准应符合第五条第(一)项及附件4标准的约定。达不到约定标准的,乙方有权要求甲方按约定标准进行整改,并赔偿人民币_________元。
  
  (二)安置房屋面积确认及面积差处置方式:
  
  本款规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处置。
  
  本协议约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。产权登记中面积记载不明确的,应由原产权登记部门重新确认。
  
  安置房交付后,产权登记面积与本协议约定面积发生差异,甲、乙双方同意按_________种方式进行处置:
  
  1.双方自行约定:
  
  (1)_________;
  
  (2)_________;
  
  (3)_________. 2.双方同意按以下原则处置:
  
  (1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,按第五条规定原则据实结算差价;
  
  (2)面积误差比绝对值超出3%的,当产权登记面积大于本协议约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款按第五条规定原则据实结算差价;超出3%部分的房屋价款,不找差价,由甲方承担,产权归属乙方。
  
  (3)面积误差比绝对值超出3%的,当产权登记面积小于本协议约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款按第五条规定原则据实结算差价;超出3%部分的房屋价款,由甲方按超出3%部分的房屋价款的双倍返还乙方。
  
  面积误差比=(产权登记面积-协议约定面积)/协议约定面积×100%(三)安置土地面积误差参照本条第(二)项处理。
  
  第十三条 甲方逾期支付拆迁补偿资金(货币补偿、搬迁补助费、临时安置补助费、设备搬迁安装补助及损失费、停产停业补偿费)的违约责任。
  
  甲方如未按本协议规定的时间付款,按下列第_________种方式处理:
  
  (一)按逾期时间,分别处理(不实行累加制)
  
  1.逾期在_________日之内,自本协议约定的应付款期之第2天起,至实际全额支付应付款之日止,甲方按日向【乙方】【丙方】支付逾期应付款的千分之_________的违约金,协议继续履行;
  
  2.逾期超过_________日后,自本协议约定的应付款之第2天起,至实际全额支付应付款之日止,甲方按日向【乙方】【丙方】支付逾期应付款的千分之_________(该比率应不小于前款中的比率)的违约金,协议继续履行。
  
  本条中的逾期应付款指依本协议规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
  
  (二)_________.第十四条 其他违约责任:
  
  (一)_________;
  
  (二)_________.第十五条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知_________日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,不再享受各种补助费,并每逾期1天罚款_________元。
  
  第十六条 本协议在履行过程中发生的争议,由当事人协商解决,协商或调解不成的,按下述第_________种方式解决:
  
  (一)向_________仲裁委员会申请仲裁。
  
  (二)依法向人民法院起诉。
  
  第十七条 本协议未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件1)
  
  第十八条 协议附件与本协议具有同等法律效力。本协议及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
  
  第十九条 本协议自合同当事人签字盖章之日起生效。
  
  第二十条 本协议一式_________份,甲、【乙】、【丙】方各持1份。
  
  甲方(签章)_________ 乙方(签章)_________委托代理人:_________ 委托代理人:_________ _________年____月____日 _________年____月____日丙方(签章)_________委托代理人:_________ _________年____月____日
  
  法律中规定的房屋拆迁补偿方式是比较多的,此时也赋予了被拆迁人自由选择的权利。当然,在确定了好了具体的补偿方式、补偿费用之后,最好就签订书面的房屋拆迁补偿协议书,日后还是产生纠纷的话,自己的利益也能有一定的保障。
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·一、开发商逾期交房?
      一、开发商逾期交房有哪些表现形式在诸多商品房预售合同案件中,大部分是因开发商逾期交房引发的,开发商逾期交房的情况主要有以下五种情形:(一)......


·大家挣钱不容易
      您挣钱不容易,因而财产分割不同于小事情。在财产分割时一般先是夫妻双方进行协调,协调成功的就可以签订协议,如果协调不成就选择法院进行起诉。那么......


·股权投资项目的风险具体有哪些
      股权投资项目的风险具体有哪些我国经济的不断进步与发展使得股权投资越来越成熟,其是指股权投资的方式取得股份,通过购买股票或者其他实物资产从而获......


·用人单位法定代表人或股东变更是否影响工伤责任承担?
      《劳动争议调解仲裁法》第二条中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议,适用本法:(一)因确认劳动关系发生的争议;(二)因......


·企业倒闭转让的流程是什么?
      企业倒闭转让的流程是什么?一、企业转让前的准备事项1、检查公司是否存在债务公司转让中最需要注意的不是转让方而是承接方(成都买公司),承接方......


·合同一方通知解除合同是否有效
      合同一方通知解除合同是否有效法律规定,我们解除合同的权利人是签订合同的当事人,其他人没有权利去解除合同,遇到当事人一方违法,此方也没有解除合......


·场地租赁合同印花税税率是多少?
      一、场地租赁合同印花税税率是多少?根据法律规定,场地租赁合同不在印花税征收范围内。《印花税暂行条例》规定,财产租赁合同包括租赁房屋、船舶、飞机......


·怎样才算形成抚养关系?
      怎样才算形成抚养关系?抚养关系的形成应具备“物质上的帮助”、“情感上的交流”。实际生活中,继父母可能会在经济上支助未成年继子女,但继子女如并未......


·上海市房屋拆迁补偿安置标准是多少?
      上海市房屋拆迁补偿安置标准是多少?按照法律法规规定,拆迁户可以依法依规享有拆迁补偿安置补偿。上海作为国家中心城市之一,高企的房价让不少人望......


·假释与监外执行区别是什么
      一、假释与监外执行区别是什么假释,是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行一定刑期之后,因其遵守监规,接受教育和改造,确有悔改表现,不......


·私募基金可以用股票一级市场吗
      私募基金可以用股票一级市场吗一、私募基金一级市场在金融市场方面的一级市场是筹集资金的公司或政府机构将其新发行的股票和债券等证券销售给最初购......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询