史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

发包人或者监理人未出具工期顺延签证,承包如何证明工期顺延

工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿等形成的签认证明。其中非承包人原因停工造成工期拖延的工期签证是承包人证明工期顺延的重要依据。如果发包人或者监理人未出具工期顺延签证,承包人应举证证明其提出过延期申请,并且提供充分证据证明符合施工合同约定或者法律规定的延期事由。承包人申请工期顺延并不一定采取索赔意向书、索赔报告等固定形式,根据工程惯例,其他书面文件,如会议纪要、洽商记录、签证单或者联系单、进度计划修订说明、现场施工日志等,只要其中包括对事件的描述且表明承包人主张权利(工期延长或者额外付款)的内容,亦可以证明承包人向发包人或者监理人提出过工期顺延申请。遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·老人想立遗嘱不会签名怎么办
      老人想立遗嘱不会签名怎么办?不会签名的可以选择到公正机构立遗嘱,以录音形式立遗嘱。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日起实施)第一千一百三十七......


·签劳动合同辞职不发工资怎么解决
      签劳动合同辞职不发工资怎么解决1、协商解决。2、到劳动行政部门举报(通常是单位所在区的劳动监察大队)。公司不按时支付员工工资的,员工可以随时解......


·民事诉讼时效的期限是多久
      民事诉讼时效的期限是多久?民事诉讼时效的期限?(一)普通时效1、《民法典》  第一百八十八条??向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三......


·关于醉酒闹事,酒后寻衅滋事这样的新闻,大家在身边都有见到过。
      关于醉酒闹事,酒后寻衅滋事这样的新闻,您在身边都有见到过。其实我们说酒后闹事在一定程度上是可以理解的,因为人在醉酒的状态下不知道自己干了些什......


·一、买卖不破租赁法律风险有哪些?
      一、买卖不破租赁法律风险有哪些?买卖不破租赁法律风险有如下几种情况,(一)抵押人在申请借款时用各种手段故意隐瞒抵押物已出租的情况,银行调查时......


·婚姻法中关于对抚养权
      婚姻法中关于对抚养权如何争取子女的抚养权在律师代理的离婚案件当中,60%左右的案件存在争夺孩子的抚养权的问题,除了尊重孩子的个人意见外,收......


·校车超载百分之十怎么处罚
      校车超载百分之十怎么处罚现如今,由于学校离学生家庭的距离十分远,比较分散,为了方便学生上下学,提高学生的安全性和学习效率,很多中小学高中以及......


·劳动仲裁法实施条例全文 一、劳动仲裁法实施条例全文 对于
      劳动仲裁法实施条例全文一、劳动仲裁法实施条例全文对于很多劳动争议,我国规定的是仲裁前置,也就是说此时对劳动争议的处理,必须要先经过仲裁委......


·裁员适用代通知金吗?
      裁员适用代通知金吗所谓的“代通知金”,是指用人单位以额外支付一个月工资代替提前三十日书面形式通知劳动者本人解除劳动合同而支付的金钱。按照劳......


·原告对移送管辖有异议怎么办?
      原告对移送管辖有异议怎么办?原告对移送管辖有异议的可以向当地的上一级的人民法院提出异议请求,但是对于受到来自被告的管辖权异议之后,也不会立即就......


·未支付对价股权转让协议有效的可能性有多大
      未支付对价股权转让协议有效的可能性有多大未支付对价股权转让协议有效的可能性有多大股权转让协议是以股权转让为内容的合同,股权转让是合同项下......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询