史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

施工合同无效的情况下,产生停工窝工损失的承担

关键是要正确界定损失与过错之间是否存在因果关系。无因果关系不应判定过错方承担赔偿责任。对于停工损失费的承担,必须先分清哪些损失是无效合同造成的,哪些损失与合同效力无关。对于因无效合同造成的损失,应当由造成合同无效的过错方承担。对于不是因无效合同造成的损失,基于诚信原则,应当由造成实际损失的过错方承担。因此,即使是由于承包人的过错造成施工合同无效,但承包人停工是由于发包人的原因造成的,停工损失与合同效力无关,该责任就应当由造成实际损失的过错方发包人承担。综上,因发包人原因导致停工窝工的,发包人应对承包人的损失承担责任,但承包人也不应该盲目放任停工状态的持续,而应及时采取补救措施减少停工时间,避免损失扩大,否则对于扩大的损失承包人须自行承担责任。遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·保险合同效力中止会怎样
      保险合同效力中止会怎样在合同的履行过程中,可能出现一些法定事由而导致合同中止,从而当事人之间的权利义务就会处于暂停状态。那么合同效力中止会怎......


·私募基金信息披露公开的要求有哪些?
      私募基金信息披露公开的要求有哪些?一、私募基金信息披露主体私募基金信息披露义务人指私募基金管理人、私募基金托管人、以及法律、行政法规、中国......


·未婚生育男方不出抚养费怎么办?
      未婚生育男方不出抚养费怎么办?可以去法院进行起诉未婚先孕法院起诉男方还不支付抚养费怎么办1、未婚先孕后如果双方符合结婚条件的应当及时办理......


·个人之间的债务纠纷怎么举证
      在生活中,亲朋好友之间借钱周转是很普遍的事情,作为出借的一方可能考虑这也是一种投资方式,可以通过约定高额利息来增加自己的收益,而作为借钱的一......


·可以申请错误逮捕国家赔偿吗?
      在民事诉讼和刑事过程中,如果公民的人身权益遭到法院、人民检察院或者公安机关的侵害,无论该机关的错误与否,都可以申请国家赔偿。申请国家赔偿的事......


·父亲遗弃子女母亲抚养权是否可以争取
      其实我们常说社会万象,不得不说在生活当中真的是各种各样的人都会存在。有些时候如果夫妻双方离婚以后,男方通过各种各样的办法争夺到了孩子的抚养权......


·自愿放弃视为放弃抚养吗
      在我们国家许多的离婚诉讼当中,对于子女的抚养问题,可能会有一些相关的争议,所以我们来共同了解一下,对于自愿放弃这种行为属于放弃抚养权吗?根据......


·没暂住证能异地换驾照吗
      驾驶证到期可以异地换证,不需要居住证。只有增驾,或第一次办理驾驶证,异地办理的,需要出具居住证。《机动车驾驶证申领和使用规定》:第五十七条机......


·和解协议应当注意事项是什么?
      和解协议应当注意事项是什么一、和解协议应当注意事项是什么签和解协议书要注意和解的内容,如和解金的金额、支付方式、支付期限等是否符合自己的......


·买房面积误差达到多少能要求退房
      有过购房经历的人都知道,有些时候开发商说的商品房面积,可能与实际测量出来的面积是不符的。而此时购房者的利益就有可能受到损害,因此建议在购房过......


·私人企业疫情期间员工工资怎么算?
      私人企业疫情期间员工工资怎么算?私人企业疫情期间员工工资应当是按照基本的工资来进行计算的。企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询