装修工程承包合同范本怎么写?
无论我们是就业还是创业,只要我们参与了市场经营活动,我们就必须和合同打交道。就业要签订就业合同,创业就要和别人签订商业合同。签订合同是为了更好的保护合同双方的利益。为了维护市场秩序的稳定。既然签订合同,那么我们就应该知道装修工程承包合同范本怎么写。
一、装修工程承包合同范本怎么写?
工程装修合同
发包人(甲方)
:承包人(乙方)
:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,以资守信。
第一条
工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程量:
图纸标注以及经双方协商通过的补充协议内确定的工程量为准。发生工程量变
更的以甲方签字认证的实际工程量为准。
4、承包方式按以下第项执行
(1)包工包料
(2)包工不包料
(3)包工;部分包料
(4)包料;部分包工
第四百六十四条
工期
1、开工日期:年月日
2、竣工日期:年月日3、工程总用工时间:
天(工期顺延的时间未计入)
第八条
工程价款
本工程总造价为:
(大写)
(人民币)¥:元
注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算
第四条
工程质量本工程质量按以下第执行
(1)国家标准
(2)地方标准
(3)行业通用标准
(4)甲方特殊标准
第五条
图纸
1、经双方协商一致决定,采用以下第项执行
(1)甲方委托乙方设计施工图纸,设计费用为(大写):元,图纸设计费用不包含在工程总价款内,但乙方需提供电子版图纸资料以及负责提供政府部门验收用的蓝图晒制工作;
(2)甲方自行提供施工图纸
2、图纸会审和设计交底时间:
3、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的,应在开工前
天将图纸
交给乙方。
第六条
合同组成文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条
工程变更
1、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关工程的施工时间和顺序;
正确有效的合同,一定是根据法律所签订,也就是要得到法律的认可,否则就是不生效的合同,在法律上也不受保护。所以我们在从事工程装修这类工作的时候要知道装修工程承包合同范本怎么写,只有这样我们的商业活动才是受法律认可,得到法律保护的,不然有可能造成严重的损失。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·劳动合同法和学历有关系吗?
劳动合同法和学历有关系吗?劳动合同法和学历并没有很大的关系,而学历的高低不影响劳动合同的签订。根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》......
·一、离婚了给抚养费不让看孩子吗?
一、离婚了给抚养费不让看孩子吗?离婚了给抚养费应当要求看孩子,是可以享受探视权的。如果在离婚时有约定,判决书里确认了,根据判决书的确定行使......
·随着医学技术的发展
随着医学技术的发展,由于工业化生产中环境恶劣等原因,尘肺病也逐渐走进人们的视角。尘肺病作为工伤的一种,当然也可以申请工伤鉴定,要求工伤赔偿。......
·建筑工程分包合同的法律责任是什么?
建筑工程分包合同的法律责任是什么一、建筑工程分包合同的性质。1、在法律性质上,建筑工程分包合同属“并存的债务移转”。债务移转,又称债务承担......
·什么情况下起诉离婚一次就可以离
夫妻在起诉离婚的情况下,其实法院不是一定就会判决离婚,此时要看是否符合《婚姻法》中规定的离婚情形。那一般在什么情况下起诉离婚一次就可以离呢?可......
·软件著作权名称变更需要哪些材料
软件著作权名称变更需要哪些材料国家针对计算机软件的著作权问题,专门规定了软件著作权名称变更必须要先申请登记才行,变更时要提交相应的材料到登记......
·一、离婚缺席能分到财产吗?
一、离婚缺席能分到财产吗?离婚缺席能分到财产,由于离婚案件非同于一般案件,离婚纠纷除涉及到当事人的人身和财产关系外,还涉及到婚姻家庭的稳......
·醉驾并追尾需要承担什么责任?
醉驾并追尾需要承担什么责任?醉驾并追尾的酒驾交通事故,肇事司机一般是负全责。具体的责任由交警出具的责任认定书为准。(一)酒后驾车肇事的行政处罚......
·渝北区征收土地房屋拆迁补偿标准?
渝北区征收土地房屋拆迁补偿标准?渝北区征收土地房屋拆迁补偿标准一、土地补偿费18000元/亩,由集体经济组织获得。其中补偿费的80%用于农转非人......
·提前准备格外重要
提前准备格外重要金九银十以后,楼市进入淡季,开发商就要开始准备年底的促销了,各种优惠、特价等等手段都接踵而至。购房者在这个时候就要开始准备考......