史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

工程质量保修合同版怎么写?

工程质量保修合同版怎么写?
  
  两个有业务往来的主体之间难免会签署形色各样的合同,工程质量合同就是其中一个常见的类型。对于刚入职场或不懂得相关法律知识的朋友来说,是不知道该如何拟定该种类型的合同的。工程质量保修合同怎么写?现在就来和我们一起了解下吧。
  
  工程质量保修合同
  
  第一部分 协议书
  
  发包人(全称):_________
  
  承包人(全称):__________
  
  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
  
  一、工程概况
  
  工程名称:___________
  
  工程地点:___________
  
  工程内容:___________
  
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
  
  工程立项批准文号:_______
  
  资金来源:___________
  
  二、工程承包范围
  
  承包范围:___________
  
  三、合同工期
  
  开工日期:___________
  
  竣工日期:___________
  
  合同工期总日历天数___天。
  
  四、质量标准
  
  工程质量标准:_________
  
  五、合同价款
  
  金额(大写):______元(人民币)
  
  $:______元
  
  六、组成合同的文件
  
  组成本合同的文件包括:
  
  1、本合同协议书
  
  2、中标通知书
  
  3、投标书及其附件
  
  4、本合同专用条款
  
  5、本合同通用条款
  
  6、标准、规范及有关技术文件
  
  7、图纸
  
  8、工程量清单
  
  9、工程报价单或预算书
  
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
  
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  
  十、合同生效
  
  合同订立时间:____年__月__日
  
  合同订立地点:___________
  
  本合同双方约定___________后生效。
  
  发 包 人:(公章)       承 包 人:(公章)
  
  住  所:            住  所:
  
  法定代表人:           法定代表人:
  
  委托代理人:           委托代理人:
  
  电  话:            电  话:
  
  传  真:            传  真:
  
  开户银行:            开户银行:
  
  账  号:            账  号:
  
  邮政编码:            邮政编码:
  
  一份完整的工程合同既包括双方的权利义务关系,也包含了工程的名称、发包人的基本信息、以及工程承包的范围、承包方完成任务的期限、合同的起止时间等。对于特定主体来说,在商议合同具体内容时可以参考网上的范本。
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·江西省政府信息公开条例
      江西省政府信息公开条例第一章 总  则第一条 为了保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度,促进依法行政,充分发挥......


·注册商标无效答辩怎么写
      注册商标无效答辩怎么写?首部应写明下列内容:①标题。标题写明答辩状②答辩人的基本情况。当事人栏目,直接列写答辩人的基本情况。被告人是公民的,就......


·营利性医疗机构与非营利性的有什么区别?
      营利性医疗机构与非营利性的有什么区别?医疗机构主要是解决人们的医疗问题,为人们提供医疗服务,由于现在人们的医疗需求越来越高,随之而来的医疗......


·一、工伤误工费的时间从何时开始计算?
      一、工伤误工费的时间从何时开始计算?工伤误工费的时间一般是从受伤的当天(第一天)开始计算的。赔偿的内容包括:医疗费、护理费、交通费、住宿费、住......


·自然人商标续展需要哪些证件
      自然人商标续展需要哪些证件商标续展需提交的材料:1、应提交的申请书件为:(1)《商标续展注册申请书》;(2)申请人经盖章或者签字确认的主体资格证明文......


·一、深圳出租房纳税标准是怎么规定的?
      一、深圳出租房纳税标准是怎么规定的?①私房租赁月租金5000元(不含5000元)以下的,税收综合征收率为4.1%(其中房产税4%、个人所得税0.1%)。私房租赁......


·笔迹鉴定出多少钱的鉴定费
      笔迹鉴定出多少钱的鉴定费一、笔迹鉴定出多少钱的鉴定费?各省的费用不一样,笔迹鉴定需要找专门的机构进行鉴定,费用一般在800-2000元之间。《中......


·宿迁市征地补偿政策是什么?
      宿迁市征地补偿政策是什么?我们知道我国的土地政策是国家公有制,但是每个人与土地使用权,也就是用自己的土地,但是随着我国社会的不断发展,在城......


·如何进行建筑工地劳动关系确认?
      随着个人权利受到越来越高度的重视,劳动者的权利意识和法律意识普遍增强,工人在劳动争议情形发生时,得到了更好的待遇和解决方法,但劳动法律、法规......


·判刑后多久可以探视,亲人需要办理哪些程序才能探视?
      在刑事诉讼的时候,通常只有律师可以去见犯罪嫌疑人、被告人,而亲人是不被允许探视被告人的,这个时候,亲人就只能等到刑事判决生效以后才可以去探视......


·刑事强制措施包括哪些
      刑事强制措施包括哪些一、刑事强制措施包括哪些我国的刑事强制措施包括:拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕五种,这五种措施是依照强制力度由......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询