史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

电站道路工程承包合同范本是怎样的

电站道路工程承包合同范本是怎样的?
  工程建设一般都是发包人将工程建设的一部分发包给承包人施工,承包人与发包人之间就某一工程的建设签订相应的承包合同。由于工程建设本来就十分复杂,在承包人建设工程的过程中与发包人之间可能会存在很多争议。因此,签订一份合同是十分必要的。下面我们就为您总结了一份电站道路工程承包合同的范本。
  
  发包人:(简称甲方)
  
  承包人:(简称乙方)
  
  依照《民法典》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下。
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称:
  
  2、工程地点:
  
  3、工程内容:
  
  二、合同工期
  
  1、开工日期: 年 月 日
  
  2、竣工日期: 年 月 日
  
  3、合同工期: 天。
  
  三、甲、乙双方一般权利和义务
  
  1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
  
  2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
  
  3、甲方的义务:
  
  ⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;
  
  ⑵负责工程质量的控制、检验。
  
  4、乙方的权利和义务:
  
  ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
  
  ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
  
  四、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任
  
  1、工程合同金额:¥: ,大写: (不含税金)。
  
  2、工程款支付:为工程竣工验收决算后,按实际工程量办理结算,并支付齐全部工程款。
  
  3、违约责任:若一方违约,则按承包总额50%支付违约金。
  
  五、本协议自签订之日起生效
  
  本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
  
  甲方(签章):
  
  乙方(签章):
  
  合同订立日期: 年 月 日
  
  上面就是一份电站道路工程承包合同的范本。在撰写承包合同时,首先要写明当事双方的详细信息,然后就工程承包的各方权利和义务进行详细的约定,最后还要写明违约责任的承担方式与争议的解决方式。对于这方面如果还有疑问,请您咨询的律师们,他们会给您更为详细的答案。
  
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·刑法开设赌场罪要怎么处罚
      我国《刑法》中规定的有开设赌场罪,这也可以算作是赌博犯罪中的一种。在实践中,并不是只要有开设赌场的行为就一定会构成犯罪,这还需要达到法律规定......


·醉酒驾驶行为经过呼气式酒精测试和血液抽样检测被核实后,驾驶人
      醉酒驾驶行为经过呼气式酒精测试和血液抽样检测被核实后,驾驶人将被判定为危险驾驶罪,面临吊销驾照、拘役、罚金等处罚,有些驾驶人可能要依靠开车养......


·夫妻房产在国外,离婚后如何分割
      最近王宝强和马蓉、张纪中和樊馨蔓两起离婚案件相继上了微博热搜,其中马蓉转移财产更是让人惊愕不止,而不论是娱乐圈还是我们身边,这样类似的事件都......


·交通肇事人伤应该如何赔偿
      交通肇事人伤应该如何赔偿一、交通肇事人伤应该如何赔偿赔付医疗费、误工费、护理费或护理误工费、社保补缴费、重新入职损失费、重新找工作短期生......


·在生活当中,建设工程的完成通常是有很多人的合作情况下才可以将
      在生活当中,建设工程的完成通常是有很多人的合作情况下才可以将一个完整的建筑工程修建好的。对于工程的工程质量,不会是有一个人来进行负责的。不同......


·结婚后发现被骗婚了应该怎么办
      结婚后发现被骗婚了应该怎么办?被人骗婚了应该到公安机关报案,骗婚属于诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的......


·醉驾什么情况下免除处罚对于醉酒驾驶机动车的被告人
      醉驾什么情况下免除处罚对于醉酒驾驶机动车的被告人,应当综合考虑被告人的醉酒程度、机动车类型、车辆行驶道路、行车速度、是否造成实际损害以及认罪......


·工伤医疗费垫付证明怎么写,垫付之后如何进行报销?
      工伤医疗费垫付证明怎么写,垫付之后如何进行报销?一、工伤垫付证明工伤垫付证明受伤人:___性别:___,在___年___月___日在___工地作业时因__......


·新公司融资如果亏损资金能不能返还
      新公司融资如果亏损资金能不能返还创业者进行创业时,会通过融资来获得起步资金,这种做法的专业术语叫融资。融资是通过众筹获得款项的一种商业手段。......


·离婚协议书上能不写小孩抚养权吗?
      离婚协议书上能不写小孩抚养权吗?1、离婚协议最主要内容为:是否离婚,小孩的抚养权问题,夫妻共同财产问题,把以上三大问题解决了,在离婚协议上约定......


·侵犯网络著作权的方式包括什么
      侵犯网络著作权的方式包括什么一、侵犯网络著作权的方式包括什么1、网络侵犯著作权行为一:未经许可擅自使用。这主要指未经著作权人同意或许可,......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询