史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

简单工程承包协议书范本是怎样的

简单工程承包协议书范本是怎样的?
  
  现如今,我们到处可以看到各种施工工地。因为随着我国经济的发展,我国实力的提高,越来越多的工程出现了。其中就拿房地产行业涞说,算是赚钱非常多的行业了。那么,在我们要承包工程时,应明确工程承包该如何承包承包。下面,我们就来为您带来一篇简单工程承包协议书范本,供您参考。
  
  一、工程承包含义与类型
  
  1、含义:工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人(业主)签订承包合同,负责承建工程项目的过程。
  
  2、三类型:
  
  (1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。
  
  (2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。
  
  (3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。
  
  二、简单工程承包协议书范本
  
  工程承包协议书
  
  甲方:
  
  乙方:
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。
  
  (一)工程概况
  
  1、工程名称:
  
  中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程
  
  2、工程地点:中山市沙溪镇
  
  (二)工程范围及内容:
  
  工程量:47000平方米
  
  承包形式:施工总承包
  
  (三)工期:
  
  1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准、
  
  2、竣工日期:
  
  3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
  
  (四)质量标准采用下列:
  
  1、工程质量达到市优奖;
  
  2、工程质量评定等级为优良;
  
  3、符合国家质量验收标准;
  
  4、双方约定的标准、具体为:
  
  (五)合同价款
  
  本合同工程价款结算采用下列种方式:
  
  1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。
  
  2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:
  
  (1)工程预算价:(工程结束后按实结算)
  
  工程单价:(含外运等其他一切费用)
  
  (2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。
  
  (3)所有工程量必须在每月 日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
  
  (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
  
  (5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。
  
  (6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
  
  (7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
  
  (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
  
  (六)付款方式
  
  1、本工程预算款为:扣回工程预付款的方式为:
  
  2、工程款按 方式支付,具体为:
  
  (1)本工程无预付款;
  
  (2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的 %;
  
  (3)总工程款的 %作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
  
  (七)材料、设备供应:
  
  (八)质量及验收
  
  1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
  
  2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于 小时,负责处理工程上有关事务。
  
  3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
  
  供您参考。相信您对于工程承包这类问题能有一定的了解了。那么,最后需要提醒您的一点是。在签订工程承包合同时,需谨慎小心,尤其要注意其中的各种条款,以避免自身利益受到损害。当遇到这类问题,不明确时,建议最好还是咨询相关律师,进行解决。
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·婚前贷款买的房子属于夫妻共同财产吗?
      婚前贷款买的房子属于夫妻共同财产吗夫妻一方婚前签订不动产买卖合同,以个人财产支付首付款并在银行贷款,婚后用夫妻共同财产还贷,不动产登记于首......


·在我国警告属于行政处罚还是行政处分?
      在我国警告属于行政处罚还是行政处分?违反交通的一些行为通常会受到行政处罚,最常见的行政处罚包括警告以及罚款等。但是实际上,除了行政处罚,我......


·私募基金备案登记提交后多长时间通过,登记信息是否对外公示?
      私募基金备案登记提交后多长时间通过,登记信息是否对外公示?一、私募基金私人股权投资(又称私募股权投资或私募基金),是一个很宽泛的概念,用来指......


·被行政处罚后判决刑期折抵情况是怎样的?
      被行政处罚后判决刑期折抵情况是怎样的?被行政处罚后判决刑期折抵情况是:1、《刑法》第四十一条管制的刑期,从判决执行之日起计算;判决执行以前先行......


·有限责任公司的股东可以撤资吗?
      有限责任公司的股东可以撤资吗?有限责任公司股东是不可以撤资的。根据《公司法》规定,公司股东是不可以抽回出资额的。股东擅自撤资的行为是抽逃出资......


·劳动关系和雇佣关系的区别是什么?
      日常生活中,一些农村个体经营户在经营旺季的时候经常会雇人帮忙,并支付一定报酬。而按照劳动合同法规定,个体工商户也属于劳动关系的主体。如果工人......


·与甲公司签订劳动合同,为乙公司提供劳动,劳动者能否要求乙公司支付二倍工资?
      甲公司与劳动者签订劳动合同并为其缴纳社保和支付工资,劳动者为乙公司提供劳动,劳动者要求甲、乙公司支付二倍工资不予支持。出处:(2017)最......


·孩子监护权协议变更程序是怎样的?
      孩子监护权协议变更程序是怎样的?孩子监护权协议变更程序是首先在存在着变更监护权的前提,申请法院进行变更。离婚后孩子监护权能变更吗?根据相关法律......


·哪些满足代位继承的条件
      哪些满足代位继承的条件代位继承发生的原因只有一个,即被继承人的子女先于被继承人死亡,由继承人的子女代替继承人继承被继承人的继承权参加继承活动......


·关于植物新品种民法总则的规定是怎样的
      关于植物新品种民法总则的规定是怎样的?法律为了保障公民的基本权益,规定了公民享有各种权利,其中包括了知识产权。知识产权是个人或单位的智慧成......


·部门物资借条需要写吗?
      部门物资借条需要写吗?部门物资借条是否要写就要看公司的规章制度是怎么样的,一般借条的范文是:物品借条__因__需要,于年月日向___借用___,并确......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询