生活中,一般情况下,房屋建筑时,都是由专门的建筑单位进行施工
房屋建筑合同范本该怎么写?
房屋建筑工程施工合同范本
甲方:
乙方:
根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,希望双方严格执行,共同遵守。
一、 建筑工程概况
1、工程名称:______
2、地点:______
二、工程造价
1、全部工程手工费合计人民币,大写:______小写:______。
2、每平方米建筑面积______元,含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。
三、承建方式及施工准备
1、甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。
2、甲方应及时提供工程所需全部材料。
3、乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
四、施工安全要求
1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
五、工程质量。
1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。
3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。
六、建房工期
建房工期为______ 天,自______年______月______日开始施工算起。开工起______个工日完工。
七、付款方式
乙方进场后,甲方将按工程进度付款。完工后按实做工程量,根据陕西省建筑工程面积结算规定办法进行面积结算。
1、基础付百分之______。
2、主体封顶后付百分之______(可根据楼层给付)
3、装饰工程完工后付百分之______(可分冰给付)
4、其余款项待验收交工后扣除5%的保修金外—次付清。
八、违约责任和争议的解决办法
1、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。
九、合同的生效与终止。
1、本合同一式贰份,甲乙双方当事人各执壹份。
2、本合同自签订之日起生效。
以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
房屋建筑合同中,对于建筑工程概况、工程造价、建筑方式、双方的责任义务等,都应该有着明确的规定。双方当事人一定要知道,房屋建筑合同一旦签订以后,就具有法律效益,日后,如果因为房屋建筑的问题发生了纠纷的话,法院在处理的时候,合同将是主要的一项依据。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·中华人民共和国刑法侵占罪量刑标准
侵占罪,是一种比较常见的罪行,在进行量刑的时候,刑法中也是做出了相应的规定和介绍。那么,关于中华人民共和国刑法侵占罪的量刑标准的法律条款有哪......
·法院审理自诉案件的规定有哪些
法院审理自诉案件的规定有哪些1)《刑法》第一百三十四条第一款有原告和被告、明显属于轻伤害,因果关系清楚,不需要进行侦查的伤害案;2)《刑法》第一百......
·侵犯名誉权的危害有哪些?
侵犯名誉权的危害有哪些?公民、法人因名誉权受到侵害要求赔偿的,侵权人应该赔偿侵权行为造成的经济损失;公民并提出精神损害赔偿要求的,人民法院可以......
·公司清算时股东清算注意哪些问题?
公司清算时股东清算注意哪些问题?一、公司清算时股东清算注意哪些问题?公司清算时股东清算注意的问题包括:1、股东会做出解散公司的决议。2、......
·在我国起诉离婚的律师费什么时候付?
在我国起诉离婚的律师费什么时候付?律师费一般是签订委托合同后一定时间给付。也可以根据合同来确定。律师费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、......
·2次离婚被告都不到庭拘传找不到人会判吗
会,法院起诉找不到被告人的,可以公告送达,然后缺席判决。根据我国法律规定,夫妻一方失踪,另一方可以通过以下两种方式解决:(一)直接向人民法院提......
·证券公司债券不包括哪些
证券公司债券包括哪些证券公司的债券分类较为复杂,所以一般情况下不包括按债券期限,公司债券可分为短期公司债券、中期公司债券和长期公司债券。......
·房产证上加名字就是夫妻共有财产吗?
房产证上加名字就是夫妻共有财产吗产权证加上他人名字,财产一般认定为共同财产;也就是是婚前个人所有的房屋,如果婚后在房屋房产证上加了配偶的名字,......
·公司法人和非公司法人的区别有哪些
公司法人和非公司法人的区别有哪些公司法人和非公司法人都是公司的负责人,都对公司负有一定的义务并承担公司的法律责任,只是双方在承担法律责任的......
·服装店顾客拿衣服欠钱不还怎么办?
服装店顾客拿衣服欠钱不还怎么办?顾客拿衣服欠钱不还的,可以先行协商,无法协商的,可以起诉处理。1、欠钱的第一步就是要立下欠条,保留借款的相关证......
·相关规定
相关规定《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(特别提示:用......