什么是工程技术服务合同范本
我们都知道公司为了工作方便,会提前将一些文件合同制定好。以便等到需要的时候能够及时的拿出来就能用。不同的公司根据自己的公司经营业务范围会制定相应的合同,当然这些合同都是有模板的,像工程类的就有工程技术服务合同范本等。下面是一方类似的合同范本。
工程技术服务合同范本
合同编号:建字( )第 号
项目名称: 建筑技术服务
甲方:
乙方:
签定地址:
签定日期: 年 月 日
合同生效日期:年 月 日至 年 月 日
工程技术服务合同书
甲方委托乙方对工程。
根据“中华人民共和国合同法”,结合该工程具体情况。为明确责任,精诚协作,高标准、高质量完成该工程施工任务,经双方协商,同意签定本合同,以资共同遵守,促进工作顺利实施。
一.标的内容:
(一)甲方委托乙方对工程进行施工。 为结构,根据设计要求需要,厚度米。
(二)乙方按照有关技术标准﹑规范﹑规程要求认真进行施工。
(三)乙方在保证质量的前提下,尽快加快工程进度,及时交付使用。
(四)甲方应及时支付工程款项,以确保工程连续不间断实施。
二.履行的期限﹑地点和方式:
(一)履行期限: 年月日至年月日。
(二)地点:工程现场。
(三)方式:由乙方派出工程技术人员和施工人员至工程现场服务。
三.主要协作事项:
(一)甲方应负责解决以下问题:
1.提供场地的工程地质报告和有关建筑(构筑)物的设计﹑施工图纸资料以及使用情况资料(包括设计变更图及使用功能变更情况)。
2.根据乙方按照规定的检测指标(以原图纸设计为标准),协助乙方对原建筑(构筑)物的不同部位进行检测。对监测不合格的部位,以及施工中发现的质量缺陷需要进行加固后,才能满足工程的技术要求,加固费用由甲方承担。
3.为乙方工作人员提供工作﹑生活场所。
4.现场达到三通一平,并将电源﹑水源直接接通至施工现场。
5.在施工过程中,由甲方负责提供施工场地,协调处理相邻关系以及不可预见的因素而影响施工的事宜。由此因素影响而不能正常施工,甲方应向乙方支付窝工费。土方需外运的,费用由甲方负担。
(二) 乙方应负责解决以下问题:
1.对原建筑(构筑)物进行检测﹑鉴定﹑以确定是否可以按要求施工。
2.对不符合要求的部位提出这个整改建议等。
(三)其他未尽事宜由甲、乙双方随时协商解决。
四.完工标准:
五.技术情报和资料的提供及保密:
本技术为乙方科研成果,甲方有负责保密的义务。
六.技术成果的分享: 本项技术成果为乙方所有。
七.验收标准和方法: 该工程竣工后,按照国家现行标准验收。价格及其支付方式: 本工程费用元。合同签定后7日内甲方向乙方预付工程款的40%,(结算时抵作工程款);工程进度达50%时再付工程款额的50%;工程完成经双方验收合格后3天内,一次付清全部余款。
九.违约责任及仲裁:
1.乙方未按合同规定日期竣工,以竣工日期计算,每逾期一天按工程总造价(总造价)的万分之五支付给甲方违约金。
2.甲方未按合同规定拨预付款及进度款,每逾期一天按工程总造价(总造价)的万分之五付给乙方违约金。
3.施工时因乙方按设计要求施工,如未按设计要求施工,乙方无偿予以修复,以保障安全使用。
4.甲方应如实提供原始资料,如因资料不实而引发的事故,责任由甲方自负。
5.甲方未按合同规定的日期向乙方支付工程款项,而造成的窝工,甲方应按照实际每人每天35元向乙方支付窝工费。如因此窝工累计5天,乙方有权停工。停工后再开工,甲方应向乙方支付进场费用。
6.工程完工后,乙方应向甲方提出书面通知。甲方接到通知后在5天内应组织工程验收。如果5天内甲方不能及时进行验收,按工程验收合格处理,并以通知发出的第5天为验收合格日。
7.本合同若发生纠纷由双方协商解决,协商不成可提交有关部门仲裁或向人民法院提起诉讼。
十.其他事项:
1.为确保工程的顺利进行,在施工过程中应定期召开甲乙双方领导会议,及时解决问题,加快工程进度。
2.本合同未尽事宜双方签订的补充协议﹑条款与本合同有同等效力。
3.在开挖地槽后,如发现地基存在地耐力不足或局部存在软弱等不利地层(如新基础以及行走地基范围内存在古墓、古井、古池塘、古河道、孤石、下水道沟、井等障碍物),需要进行地基处理以满足设计需求,增加的处理费用由甲方承担。
4.本合(工程技术服务合同范本同)自双方签字盖章之日起生效,至工程完工结清工程款后失效。
十一.补充条款: 如遇不可抗拒因素或其他外部原因,不能按规定正常施工,工期相应顺延。
您都知道很多公司的范本都是自己根据自身发展所制的,会存在一些特殊性。像上面的工程技术服务合同范本,在不同的公司会有不同的模本范本。所以最最重要的还是要结合自己的特性才能保证你的合同是严谨的,最适合自己公司的才是最好的。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·定金合同是实践合同吗?法律依据是什么?
定金合同是实践合同吗?法律依据是什么?一、定金合同是实践合同根据我国法律规定,定金合同属于从合同、要式合同、实践合同。同时,定金合同具有定金......
·刑事诉讼法二审审限是多少?
相信很多人在对刑事案件提交二审之后总是焦急地等待结果,对刑事诉讼法二审的期限和具体时间感到困惑。不是很清楚法院在每个时间段做了具体做了哪些事......
·交通事故报警后私了需要销案吗?
交通事故报警后私了需要销案吗看情形,如果涉及刑事责任,私了也不能销案。如果不涉及刑事责任,民事赔偿的可以自行和解,涉及的行政处罚也不会销案......
·一、劳动合同法辞退工资时间一般是什么时候发放?
一、劳动合同法辞退工资时间一般是什么时候发放?用人单位辞退劳动者应支付的经济补偿金、工资等,应在十五日内办结。依据《劳动合同法》第五十条......
·宣告婚姻无效可以缺席判决吗?
宣告婚姻无效可以缺席判决吗?一、宣告婚姻无效可以缺席判决吗宣告婚姻无效可以缺席判决。对于婚姻无效案件的诉讼请求,是属于不准撤诉的情形。......
·一、交通事故住宿费的赔偿条件是什么?
一、交通事故住宿费的赔偿条件是什么受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费,其合理部分应......
·离婚前男方可以带孩子回家抚养吗
离婚前男方可以带孩子回家抚养吗?可以,离婚时抚养权的归属,可以双方协商,一旦协商不成,则需由法院判决。法院判决抚养权归属,一般根据有利于子女成......
·疫情期间延期还款会上征信吗
因疫情影响未能及时还款的,不会影响征信记录。对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员,因疫情影响未......
·交强险医药赔偿超过1万如何分摊?
交强险是我们国家规定的必须要缴纳的保险,所以说有车的家庭基本上汽车都会有交强险。交强险对于汽车方面的作用是非常的大的,一般情况下交强险对于交......
·环境侵权归责原则的要求和内容
近代社会随着工业化脚步的加紧和人们生活水平的提高,人们不再仅仅侧重于温饱问题的解决,开始对生活质量有所追求。越来越多的人开始对工作环境以及家......
·一、母亲不给抚养费怎么量刑?
一、母亲不给抚养费怎么量刑?母亲不给抚养费实际上并不存在着量刑规定的,因为不给抚养费用的话,最多也就是民事方面的一个纠纷,对方是可以到法院诉讼......