装修工程承包合同范本怎么写?
装修工程承包合同范本怎么写?
无论我们是就业还是创业,只要我们参与了市场经营活动,我们就必须和合同打交道。就业要签订就业合同,创业就要和别人签订商业合同。签订合同是为了更好的保护合同双方的利益。为了维护市场秩序的稳定。既然签订合同,那么我们就应该知道装修工程承包合同范本怎么写。
一、装修工程承包合同范本怎么写?
工程装修合同
发包人(甲方)
:承包人(乙方)
:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,以资守信。
第一条
工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程量:
图纸标注以及经双方协商通过的补充协议内确定的工程量为准。发生工程量变
更的以甲方签字认证的实际工程量为准。
4、承包方式按以下第项执行
(1)包工包料
(2)包工不包料
(3)包工;部分包料
(4)包料;部分包工
第四百六十四条
工期
1、开工日期:年月日
2、竣工日期:年月日3、工程总用工时间:
天(工期顺延的时间未计入)
第八条
工程价款
本工程总造价为:
(大写)
(人民币)¥:元
注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算
第四条
工程质量本工程质量按以下第执行
(1)国家标准
(2)地方标准
(3)行业通用标准
(4)甲方特殊标准
第五条
图纸
1、经双方协商一致决定,采用以下第项执行
(1)甲方委托乙方设计施工图纸,设计费用为(大写):元,图纸设计费用不包含在工程总价款内,但乙方需提供电子版图纸资料以及负责提供政府部门验收用的蓝图晒制工作;
(2)甲方自行提供施工图纸
2、图纸会审和设计交底时间:
3、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的,应在开工前
天将图纸
交给乙方。
第六条
合同组成文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条
工程变更
1、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关工程的施工时间和顺序;
正确有效的合同,一定是根据法律所签订,也就是要得到法律的认可,否则就是不生效的合同,在法律上也不受保护。所以我们在从事工程装修这类工作的时候要知道装修工程承包合同范本怎么写,只有这样我们的商业活动才是受法律认可,得到法律保护的,不然有可能造成严重的损失。
总结:装修工程承包合同范本怎么写?无论我们是就业还是创业,只要我们参与了市场经营活动,我们就必须和合同打交道。就业要签订就业合同,创业就要和别人签...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...
More>>
·女职工未婚先孕被单位辞退违法吗
不知道是不是因为对属相的喜好,今年不少女性劳动者都扎堆怀孕,当然,这也是一件喜事。那么,从法律的角度看,要是女职工未婚先孕,从而被单位辞退的话,这样违法吗?接下来,我们就为您详细解......
·一、根据法律规定遗嘱公证费是多少?
一、根据法律规定遗嘱公证费是多少?根据法律规定遗嘱公证费是200元左右,从《关于调整公证服务收费标准的通知》中的规定来看,证明财产继承,赠与和遗赠,按受益额的2%收取,最低收取200元。另外......
·法院如何审查行政不作为?
法院如何审查行政不作为?目前我国对行政不作为的诉讼主要围绕以下三个方面展开:原告是否向被告提出履行特定作为义务的申请且该申请符合法定条件,是被告是否具有被诉之特定作为义务且存在不作为......
·工伤认定单位申请时间过了怎么办?
在工作当中员工受伤的事故常有发生,特别是危险环境下作业的人员伤亡事故发生频率较高。在事故发生之后伤着可以申请工人认定得到相应赔偿。工伤认定申请一般是由用人单位向劳保单位提出的,但是......
·刑事案件申请再审期限是多久
一、刑事案件申请再审期限是多久当刑事案件申请再审的期限:两年。《最高人民法院关于规范人民法院再审立案的若干意见(试行)》第十条规定:“人民法院对刑事案件的申诉人在刑罚执行完毕后两年内......
·十克毒品判几年
看具体情况。《刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品罪走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之......
装修工程承包合同范本怎么写?
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com
|