史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

工期索赔内容有哪些

工期索赔内容有哪些? 一、工期索赔的内容:
  索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的,其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。
  (一)承包人工期索赔的目的
  承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
  (二)发包人解决工期延长的解决办法
  1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;
  2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
   二、工期索赔注意事项
  工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。
  (一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
  (二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。
  (三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。
  (四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
  以上就是我们为您提供的关于工期索赔内容的相关信息,我们知道,工期索赔是由承包人提出的,它需要在合同约定的时间内提出,且承包人提出索赔应提供充分切实的证据,如果发包人未能认可承包人提出的索赔要求,可以通过诉讼的方式进行索赔。遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·对外担保股东会决议占比60%以上的股东能不参加吗?
      对外担保股东会决议占比60%以上的股东能不参加吗?对外担保股东会决议占比60%以上的股东不能不参加,一般情况下,上市公司和普通的股份有限公司在对外担......


·一、没离婚孩子的抚养费需要支付吗?
      一、没离婚孩子的抚养费需要支付吗?没离婚孩子的抚养费也需要支付,子女抚育费的数额,可根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水......


·交通事故工伤的认定是怎么操作的
      职工在上下班途中发生交通事故的,其实此时可以申请进行交通事故工伤认定,那么在交通事故赔偿不足的情况下,还可以依法申请工伤赔偿。不过这个交通事......


·遗产继承顺位及比例是怎样的?
      一、遗产继承顺位及比例是怎样的?遗产继承份额比例是同一顺位继承人继承份额相同。遗产按照下列顺序继承:第一顺序:配偶、子女、父母。第二顺序......


·没有结婚生子应该要怎么办
      婚姻可以说是男女之间关系最好的保障了,毕竟在缔结了婚姻关系之后才能受到法律的保护,而我国是不保护同居关系的。但如果现实中,男女没有结婚生子的......


·无财产和债务的离婚协议书怎么写?
      无财产和债务的离婚协议书怎么写?离婚协议书,是夫妻双方因感情破裂、基于双方自愿的情况下签订的关于解除婚姻关系相关事宜的经过婚姻登记机关或者法院......


·商品房公摊面积有哪些?
      商品房公摊面积有哪些?房屋公摊面积是指分摊的公用建筑面积的简称,它与套内建筑面积之和构成了一套商品房的建筑面积。对于公摊面积的处理,目前我国尚......


·劳动者的工伤鉴定去哪里做?
      劳动者的工伤鉴定去哪里做?初次劳动能力鉴定是由用人单位、工伤职工或者其直系亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请,申请的时间应当是工伤职......


·十字韧带断裂怎么做工伤认定
      十字韧带断裂怎么做工伤认定:1、向人力资源和社会保障局(原劳动局)申请工伤认定,公司需要在事故发生的一个月内申报,如果公司不申请,则工伤职工或......


·怎样买卖按揭房 按揭房买卖有什么限制
      怎样买卖按揭房?按揭房能不能卖取决于按揭买房的人是否已经取得了产权,目前我国法律政策明确规定房屋必须在取得产权证后能才进行交易。如果购房者的......


·一人有限公司注册资金最低多少?
      一人有限公司注册资金最低多少?一人有限公司注册资金没有最低要求,不受《公司法》最低10万元注册资本的限制,也不用在章程中规定一次性缴足实收资本......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询