史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

甘肃省房屋装修合同范本是怎样的

甘肃省房屋装修合同范本是怎样的?
  
  甘肃省房屋装修合同范本
  
  发包方(简称甲方):__________________________________
  
  承包方(简称乙方):__________________________________
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费者合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
  
  一、概况
  
  1、甲方装饰住房系合法居住。
  
  乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
  
  2、装饰施工地点:_________区(县)___________路____弄(村)____号___楼____室。
  
  3、住房结构:____________房型______房_____厅_____套,施工面积___________平方米。
  
  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
  
  5、承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
  
  6、总价款:¥_________元,大写(人民币):______________________________
  
  其中:
  
  材料费:________________________________,人工费:_____________________
  
  管理费:________________________________,设计费:_____________________
  
  垃圾清运费:____________________________,税金(3.41%):____________
  
  其他费用:___________________________
  
  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
  
  7、工期:自_________年_______月________日开工,至________年_______月_______日竣工,工期________天。
  
  二、关于材料供应的约定:
  
  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
  
  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
  
  2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
  
  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  三、关于工程质量及验收的约定:
  
  1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准,质量评定验收标准。
  
  2、本工程由_________方设计,施工方案。
  
  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
  
  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
  
  5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
  
  6、工程验收。
  
  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
  
  7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
  
  四、有关安全生产和防火的约定:
  
  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
  
  五、关于工程价款及结算的约定:
  
  1、工程款付款方式列下表:
  
  2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
  
  3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
  
  4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
  
  付款时间 付款百分比 金额
  
  对预算设计认可 签订合同之日1000元,第二次付款时扣除
  
  合同签订后 开工彰二到五天 65% 元
  
  施工过程中 工期进度过半 30% 元
  
  竣工验收 当天 5% 元
  
  增加工程项目 签订项目变更表 100% 元
  
  注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
  
  六、其它事项
  
  1、甲方工作:
  
  (1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
  
  (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
  
  (3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。
  
  2、乙方工作:
  
  (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
  
  (2)指派______________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
  
  (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
  
  七、违约责任:
  
  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%支付违约金。
  
  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付违约金。
  
  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
  
  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
  
  八、纠纷处理方式:
  
  1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
  
  2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向
  
  ——市仲裁委员会申请仲裁;
  
  ——人民法院提起诉讼。
  
  (将不选定的解决方式划出)
  
  九、合同的变更和解除:
  
  1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款__________%支付违约金,并办理终止合同手续。
  
  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
  
  十、其它约定:
  
  1.
  
  2.
  
  3.
  
  十一、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
  
  合同附件为本合同的组成部分。
  
  甲方(签章): 乙方(签章):
  
  委托代理人: 法定代表人: 住 址: 委托代理人:
  
  电 话: 地 址: 邮 编: 电 话: 邮 编:
  
  签订日期: 年 月 日
  
  
  签订地点:
  
  综上所述,我们可以知道甘肃省房屋装修合同范本将各种条款都注明了,对于房屋的合法性、施工款、工期、交付说明、验收标准以及双方违约责任都一一写上,这在一定程度上保障了屋主的权益,同时合同也约定了付款时间,这对于工程组资金流来说也是很重要的。
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·怎么确定商品房的保修责任
      怎么确定商品房的保修责任一、怎么确定商品房的保修责任(一)国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条则规定,在正常使用条件下,建设工程的最......


·公司违约金计算标准是什么?
      一、公司违约金计算标准是什么?公司违约金计算标准是合同法,约定违约特征:(1)违约金的数额是双方预先确定的;(2)违约金是—种违约后的补救......


·离婚以后女方户口怎么办
      法律规定,夫妻双方离婚后,女方想要迁出户口的,若是协议离婚的,女方可以凭借离婚证向当地公安派出所办理分户手续;若双方是诉讼离婚的,女方可以凭......


·抢劫罪的犯罪构成要件包括什么
      虽然每个罪名都是规定的有犯罪构成要件,但由于具体的罪名不同,自然这方面的内容也不会说是一模一样的,否则也就没有必要规定为两个罪名了。抢劫罪属......


·停工留薪期间工资怎么算?
      停工留薪期间工资怎么算?停工留薪期间工资怎么算??根据上面我们提到的修订的《工伤保险条例》第33条规定,该条规定了工伤职工停工留薪期内,原工资......


·对夫妻共同财产无权处分合同的效力是怎样的
      对夫妻共同财产无权处分合同的效力是怎样的一、对夫妻共同财产无权处分合同的效力是怎样的?对夫妻共同财产无权处分合同是无效的,一方未经另一方同......


·长沙医疗纠纷律师如何处理这个问题?
      长沙医疗纠纷律师如何处理这个问题?近年由于很多问题,导致医疗纠纷频发,医患问题越来越严重了,由于医患问题发生的纠纷也越来越多了,如果出现医疗......


·对于被告人自愿认罪简易程序有哪些?
      在现实中许多人都没有进过法院,对一些案件的审理流程和程序不是很了解。被告人自愿认罪,可得到审理案件的审判者量刑的因素来理解,这对判决和后期的......


·异地怎样起诉离婚,诉讼法院的管辖是怎样的?
      我们都知道,夫妻感情破裂,双方是可以协商一致去当地民政局离婚的,但是如果夫妻双方是在异地的时候,一方又想要诉讼离婚,这种情况下,你知道应该怎......


·继承人要是伪造遗嘱犯罪吗
      继承人如果伪造遗嘱犯罪吗伪造遗嘱不构成犯罪,刑法中没有相应规定,但伪造遗嘱将丧失继承权。《民法典》第一千一百二十五条规定,继承权人有下列行为......


·短信属于什么证据种类?
      短信属于什么证据种类?随着手机的广泛应用,我们和他人之间一些重要资料的传输经常会以短信的形式。如果后期一旦发生纠纷,那么短信是否可以作为证据......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询